Неустойка на цену с НДС
Подборка наиболее важных документов по запросу Неустойка на цену с НДС (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Расчет и снижение неустойки по договору поставки
(КонсультантПлюс, 2026)Неустойка за просрочку оплаты по договору поставки рассчитывается с учетом НДС, если цена товара по договору включает в себя НДС
(КонсультантПлюс, 2026)Неустойка за просрочку оплаты по договору поставки рассчитывается с учетом НДС, если цена товара по договору включает в себя НДС
Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.12.2024 N 06АП-6226/2024 по делу N А80-358/2024
Требование: О взыскании неустойки по договору поставки товара, расходов по уплате государственной пошлины.
Решение: Требование удовлетворено в части.Наличие неясностей в договорных условиях (поскольку поставленный товар оплачен по цене договора с НДС) не свидетельствует о необходимости начисления неустойки за просрочку товара от цены договора + НДС. Договор заключался в порядке Закона N 223-ФЗ, его условия предложены лицом, осуществлявшим закупку - АО "Чукотэнерго".
Требование: О взыскании неустойки по договору поставки товара, расходов по уплате государственной пошлины.
Решение: Требование удовлетворено в части.Наличие неясностей в договорных условиях (поскольку поставленный товар оплачен по цене договора с НДС) не свидетельствует о необходимости начисления неустойки за просрочку товара от цены договора + НДС. Договор заключался в порядке Закона N 223-ФЗ, его условия предложены лицом, осуществлявшим закупку - АО "Чукотэнерго".
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Перемена лиц в обязательстве и ответственность за нарушение обязательства: комментарий к статьям 330 - 333, 380 - 381, 382 - 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации"
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Если стороны или закон устанавливают штраф или пени в виде формулы, которая в качестве базы для расчета содержит цену договора, а цена включает НДС, по умолчанию, если иное не следует из толкования договора или закона, разумно исходить из того, что стороны или законодатель имели в виду при определении базы для расчета неустойки учитывать цену, включающую НДС. Применительно к начислению процентов годовых за просрочку оплаты эта идея отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. N 5451/09, но тот же вывод в основном применяется и в отношении неустойки.
(отв. ред. А.Г. Карапетов)
("М-Логос", 2022)Если стороны или закон устанавливают штраф или пени в виде формулы, которая в качестве базы для расчета содержит цену договора, а цена включает НДС, по умолчанию, если иное не следует из толкования договора или закона, разумно исходить из того, что стороны или законодатель имели в виду при определении базы для расчета неустойки учитывать цену, включающую НДС. Применительно к начислению процентов годовых за просрочку оплаты эта идея отражена в Постановлении Президиума ВАС РФ от 22 сентября 2009 г. N 5451/09, но тот же вывод в основном применяется и в отношении неустойки.
Готовое решение: Как взыскать договорную и законную неустойку
(КонсультантПлюс, 2026)Расчетную сумму вы найдете в договоре. Это может быть, например, сумма долга или цена договора. Если расчетная сумма включает в себя НДС, то начисляйте неустойку на сумму задолженности с учетом НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 N 5451/09 по делу N А50-6981/2008-Г-10). Если вы применяете УСН и освобождены от уплаты НДС, то пени начисляются только на сумму основного долга.
(КонсультантПлюс, 2026)Расчетную сумму вы найдете в договоре. Это может быть, например, сумма долга или цена договора. Если расчетная сумма включает в себя НДС, то начисляйте неустойку на сумму задолженности с учетом НДС (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 N 5451/09 по делу N А50-6981/2008-Г-10). Если вы применяете УСН и освобождены от уплаты НДС, то пени начисляются только на сумму основного долга.
Нормативные акты
Приказ Минфина России от 13.12.2010 N 167н
(ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19691)Пример 6. Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб.
(ред. от 06.04.2015)
"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19691)Пример 6. Организация заключила договор на поставку производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы на производство предусмотренной договором продукции составят 2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб.
"Методические положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) газовых хозяйств"
(утв. Минтопэнерго России 30.12.1992)Прибыль (убыток) от реализации газа определяется как разница между выручкой от реализации газа в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратами на реализацию.
(утв. Минтопэнерго России 30.12.1992)Прибыль (убыток) от реализации газа определяется как разница между выручкой от реализации газа в действующих ценах без налога на добавленную стоимость и затратами на реализацию.
Готовое решение: Как изменить договор из-за пандемии коронавируса COVID-19 (до 31 мая 2023 г. включительно)
(КонсультантПлюс, 2023)"3.1. Цена услуг составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, включая НДС".
(КонсультантПлюс, 2023)"3.1. Цена услуг составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, включая НДС".
Готовое решение: В каком порядке можно изменить договор
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Цена услуг по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, включая НДС.
(КонсультантПлюс, 2026)3.1. Цена услуг по Договору составляет 100 000 (сто тысяч) руб. в месяц, включая НДС.
Статья: Как учесть последствия мирового соглашения об уменьшении стоимости товара
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2024, N 6)Поставщик реализовал покупателю товар на сумму 120 000 руб., в том числе НДС - 20 000 руб., выставил товарную накладную и счет-фактуру, отразил реализацию в учете. Покупатель из-за финансовых трудностей товар не оплатил. Поставщик выставил покупателю претензию на сумму долга, а также сумму неустойки за просрочку оплаты в размере 1 200 руб., которая не была исполнена, поэтому он обратился в суд. Но на этапе судебного разбирательства стороны пошли на мировую. Поставщик счел возможным снизить цену на товар и согласился на рассрочку платежа. Стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого задолженность составила 78 000 руб., в том числе НДС - 13 000 руб. От взыскания неустойки поставщик отказался.
(Катаева Н.Н.)
("Главная книга", 2024, N 6)Поставщик реализовал покупателю товар на сумму 120 000 руб., в том числе НДС - 20 000 руб., выставил товарную накладную и счет-фактуру, отразил реализацию в учете. Покупатель из-за финансовых трудностей товар не оплатил. Поставщик выставил покупателю претензию на сумму долга, а также сумму неустойки за просрочку оплаты в размере 1 200 руб., которая не была исполнена, поэтому он обратился в суд. Но на этапе судебного разбирательства стороны пошли на мировую. Поставщик счел возможным снизить цену на товар и согласился на рассрочку платежа. Стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого задолженность составила 78 000 руб., в том числе НДС - 13 000 руб. От взыскания неустойки поставщик отказался.
Готовое решение: Как рассчитать и взыскать неустойку по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2026)суммой, от которой рассчитывается неустойка, зачастую является не цена контракта, а цена этапа или конкретного обязательства или даже НМЦК. Если контракт заключен по итогам закупки с неопределенным объемом, то расчет неустойки следует осуществлять от максимального значения цены контракта (Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 24-03-07/82359). Однако полагаем, что в контракте с неопределенным объемом, когда он исполняется на основании заявок заказчика, неустойку можно рассчитать исходя из суммы такой заявки, которая может рассматриваться как этап исполнения контракта;
(КонсультантПлюс, 2026)суммой, от которой рассчитывается неустойка, зачастую является не цена контракта, а цена этапа или конкретного обязательства или даже НМЦК. Если контракт заключен по итогам закупки с неопределенным объемом, то расчет неустойки следует осуществлять от максимального значения цены контракта (Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 24-03-07/82359). Однако полагаем, что в контракте с неопределенным объемом, когда он исполняется на основании заявок заказчика, неустойку можно рассчитать исходя из суммы такой заявки, которая может рассматриваться как этап исполнения контракта;
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. п. 9.2.1 и 9.2.2 договора подрядчик уплачивает заказчику при задержке сроков окончания работ, предусмотренных п. 4.1 договора, неустойку из расчета 0,05%, включая НДС, от цены по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% с учетом НДС от цены; при задержке сроков окончания промежуточных этапов (видов) работ, указанных под порядковыми номерами 2, 3, 7, 11, 15 и 18 в графике производства работ (приложение N 7), неустойку из расчета 2% от цены (с учетом НДС) за каждую календарную неделю просрочки.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2026)В соответствии с п. п. 9.2.1 и 9.2.2 договора подрядчик уплачивает заказчику при задержке сроков окончания работ, предусмотренных п. 4.1 договора, неустойку из расчета 0,05%, включая НДС, от цены по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 10% с учетом НДС от цены; при задержке сроков окончания промежуточных этапов (видов) работ, указанных под порядковыми номерами 2, 3, 7, 11, 15 и 18 в графике производства работ (приложение N 7), неустойку из расчета 2% от цены (с учетом НДС) за каждую календарную неделю просрочки.
Готовое решение: Как рассчитать и взыскать неустойку с заказчика по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2026)Если заказчик не оплатил работы частично, суд может признать неправомерной неустойку, которая рассчитана от полной стоимости работ (см. Позицию ВС РФ). Например, заказчик не выплатил вовремя 10% от цены работ, а неустойка согласована в размере 0,1% от всей их стоимости за каждый день просрочки.
(КонсультантПлюс, 2026)Если заказчик не оплатил работы частично, суд может признать неправомерной неустойку, которая рассчитана от полной стоимости работ (см. Позицию ВС РФ). Например, заказчик не выплатил вовремя 10% от цены работ, а неустойка согласована в размере 0,1% от всей их стоимости за каждый день просрочки.
Статья: О допустимости мировых соглашений, отрицающих допроцессуальный фактический состав
(Шварц М.З.)
("Закон", 2023, N 4)Если мировое соглашение на условиях прощения долга осуществляется по спору о взыскании оплаты за поставленный товар, то не вызывает сомнения, что согласованная к уплате сумма с точки зрения налогового законодательства будет иметь режим оплаты поставленного товара со всеми вытекающими из этого последствиями (например, она должна включать в себя налог на добавленную стоимость, если реализация товара облагается этим налогом). Но если в мировом соглашении ответчик зафиксирует, что он отрицает факт получения товара, однако подписывает мировое соглашение ввиду оценки перспектив разрешения спора (например, после оценки того, удастся ли ему доказать фальсификацию представленных истцом доказательств) и готов уплатить половину спорной суммы из опасений, что проиграет дело полностью, то подлежащая уплате сумма уже не может квалифицироваться как оплата товара, т.е. включать в себя налог на добавленную стоимость, ибо она представляет цену процессуального компромисса, а такого объекта налогообложения Налоговый кодекс (НК) РФ не знает.
(Шварц М.З.)
("Закон", 2023, N 4)Если мировое соглашение на условиях прощения долга осуществляется по спору о взыскании оплаты за поставленный товар, то не вызывает сомнения, что согласованная к уплате сумма с точки зрения налогового законодательства будет иметь режим оплаты поставленного товара со всеми вытекающими из этого последствиями (например, она должна включать в себя налог на добавленную стоимость, если реализация товара облагается этим налогом). Но если в мировом соглашении ответчик зафиксирует, что он отрицает факт получения товара, однако подписывает мировое соглашение ввиду оценки перспектив разрешения спора (например, после оценки того, удастся ли ему доказать фальсификацию представленных истцом доказательств) и готов уплатить половину спорной суммы из опасений, что проиграет дело полностью, то подлежащая уплате сумма уже не может квалифицироваться как оплата товара, т.е. включать в себя налог на добавленную стоимость, ибо она представляет цену процессуального компромисса, а такого объекта налогообложения Налоговый кодекс (НК) РФ не знает.
Готовое решение: Как согласовать условие о неустойке по договору аренды
(КонсультантПлюс, 2026)Да, правомерно. Когда взыскивается неустойка за просрочку внесения арендной платы, включающей НДС, она начисляется в том числе на сумму налога.
(КонсультантПлюс, 2026)Да, правомерно. Когда взыскивается неустойка за просрочку внесения арендной платы, включающей НДС, она начисляется в том числе на сумму налога.
Готовое решение: Как заключить договор подряда со множественностью лиц
(КонсультантПлюс, 2026)Работы, относящиеся к этапам 2 - 4 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 2. Он же сдает результат каждого этапа работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
(КонсультантПлюс, 2026)Работы, относящиеся к этапам 2 - 4 согласно Графику производства работ, выполняет Подрядчик 2. Он же сдает результат каждого этапа работ Заказчику, несет ответственность за качество и срок их выполнения, в том числе устраняет обнаруженные недостатки и уплачивает неустойку при просрочке.
Готовое решение: Налоговые риски при уступке денежного требования по договору цессии: что обязательно проверить цеденту (первоначальному кредитору)
(КонсультантПлюс, 2026)Если уступаете не только основной долг, но и неустойку (проценты), напишите про это. Расшифруйте точные суммы того и другого. Основной долг укажите с НДС. Размер неустойки посчитайте и напишите на дату подписания договора. В этом случае больше шансов, что размер требования превысит цену договора. Тогда НДС начислять не нужно (п. 1 ст. 155 НК РФ).
(КонсультантПлюс, 2026)Если уступаете не только основной долг, но и неустойку (проценты), напишите про это. Расшифруйте точные суммы того и другого. Основной долг укажите с НДС. Размер неустойки посчитайте и напишите на дату подписания договора. В этом случае больше шансов, что размер требования превысит цену договора. Тогда НДС начислять не нужно (п. 1 ст. 155 НК РФ).