Непредоставление заказчиком исходных данных
Подборка наиболее важных документов по запросу Непредоставление заказчиком исходных данных (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Утрата интереса к исполнению договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Выполненные работы подлежат оплате независимо от утраты интереса заказчика в связи с просрочкой их выполнения, если исправленный подрядчиком результат работ принят, а их приостановление было связано с непредоставлением заказчиком исходных данных
(КонсультантПлюс, 2025)Выполненные работы подлежат оплате независимо от утраты интереса заказчика в связи с просрочкой их выполнения, если исправленный подрядчиком результат работ принят, а их приостановление было связано с непредоставлением заказчиком исходных данных
Перспективы и риски арбитражного спора: Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: Заказчик хочет взыскать предусмотренную договором неустойку за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчиком доказано, что нарушение сроков выполнения работ возникло в результате неисполнения Заказчиком встречных обязательств (не были предоставлены исходные данные, что стало причиной невозможности исполнения работ в срок)
(КонсультантПлюс, 2025)Подрядчиком доказано, что нарушение сроков выполнения работ возникло в результате неисполнения Заказчиком встречных обязательств (не были предоставлены исходные данные, что стало причиной невозможности исполнения работ в срок)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)15 октября 2008 года центр направил обществу претензию (т. 1, л.д. 26) с требованием о предоставлении в срок до 01.11.2008 результатов работ по контракту от 28.11.2007, либо возвратить авансовый платеж в размере 8 550 тыс. рублей. Подрядчик аванс не возвратил, заявил о приостановлении выполнения работ по контракту в связи с непредставлением заказчиком исходных данных и материалов.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)15 октября 2008 года центр направил обществу претензию (т. 1, л.д. 26) с требованием о предоставлении в срок до 01.11.2008 результатов работ по контракту от 28.11.2007, либо возвратить авансовый платеж в размере 8 550 тыс. рублей. Подрядчик аванс не возвратил, заявил о приостановлении выполнения работ по контракту в связи с непредставлением заказчиком исходных данных и материалов.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли подрядчик требовать оплаты некачественно выполненной по договору подряда работы, если заказчиком не была предоставлена необходимая документация
(КонсультантПлюс, 2025)Довод заявителя о непредставлении заказчиком исходных данных и отсутствии у подрядчика согласованной топографической съемки с организациями, эксплуатирующими сети, которые были получены после расторжения договора, был предметом проверки апелляционного суда, получил надлежащую оценку и обоснованно отклонен, как противоречащий условиям п. п. 3.1.1 - 3.1.2 договора и п. п. 12.1, 12.2 технического задания к нему, которыми предусмотрена обязанность подрядчика до начала проектирования получить все необходимые исходные данные для разработки проектной документации, включая инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические).
Вправе ли подрядчик требовать оплаты некачественно выполненной по договору подряда работы, если заказчиком не была предоставлена необходимая документация
(КонсультантПлюс, 2025)Довод заявителя о непредставлении заказчиком исходных данных и отсутствии у подрядчика согласованной топографической съемки с организациями, эксплуатирующими сети, которые были получены после расторжения договора, был предметом проверки апелляционного суда, получил надлежащую оценку и обоснованно отклонен, как противоречащий условиям п. п. 3.1.1 - 3.1.2 договора и п. п. 12.1, 12.2 технического задания к нему, которыми предусмотрена обязанность подрядчика до начала проектирования получить все необходимые исходные данные для разработки проектной документации, включая инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические).
Статья: Правовая природа договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ
(Игнатьев Г.Д.)
("Право и экономика", 2024, N 7)Вместе с тем указанная мысль имеет двойственный характер, поскольку ее можно подвергнуть критике. Само по себе непроизведение подрядчиком необходимых согласований, а также получение положительного заключения экспертизы в определенных случаях не препятствует использованию результата работ по его назначению. Это выражается в том, что заказчик может получить положительное заключение и необходимые согласования сам, что в целом можно допустить, если документация разработана надлежащим образом. Корректировку готового проекта можно также считать его использованием, соответственно, критерий ценности результата работ в указанном случае соблюдается. Положительное заключение экспертизы проектной документации, хотя и является распространенным доказательством надлежащего качества выполнения проектных работ, однако его отсутствие по вине заказчика вследствие непредоставления последним исходных данных для проектирования само по себе не может являться доказательством ненадлежащего качества результатов выполненных подрядчиком проектных и изыскательских работ.
(Игнатьев Г.Д.)
("Право и экономика", 2024, N 7)Вместе с тем указанная мысль имеет двойственный характер, поскольку ее можно подвергнуть критике. Само по себе непроизведение подрядчиком необходимых согласований, а также получение положительного заключения экспертизы в определенных случаях не препятствует использованию результата работ по его назначению. Это выражается в том, что заказчик может получить положительное заключение и необходимые согласования сам, что в целом можно допустить, если документация разработана надлежащим образом. Корректировку готового проекта можно также считать его использованием, соответственно, критерий ценности результата работ в указанном случае соблюдается. Положительное заключение экспертизы проектной документации, хотя и является распространенным доказательством надлежащего качества выполнения проектных работ, однако его отсутствие по вине заказчика вследствие непредоставления последним исходных данных для проектирования само по себе не может являться доказательством ненадлежащего качества результатов выполненных подрядчиком проектных и изыскательских работ.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Так, Арбитражный суд города Севастополя в Решении по делу N А84-24/20 от 24 декабря 2021 г. указал: "...Причиной невозможности разработки проектной документации в полном объеме и согласования ее с компетентными органами явилось непредставление государственным заказчиком исходных данных, а именно документов на земельный участок и градостроительного плана, что подтверждается также Решением Управления Федеральной антимонопольной службы от 21.12.2018, а также следует из дополнительного соглашения N 3 от 27.04.2018..." <1>.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)Так, Арбитражный суд города Севастополя в Решении по делу N А84-24/20 от 24 декабря 2021 г. указал: "...Причиной невозможности разработки проектной документации в полном объеме и согласования ее с компетентными органами явилось непредставление государственным заказчиком исходных данных, а именно документов на земельный участок и градостроительного плана, что подтверждается также Решением Управления Федеральной антимонопольной службы от 21.12.2018, а также следует из дополнительного соглашения N 3 от 27.04.2018..." <1>.