Необходимость проведения дополнительных работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Необходимость проведения дополнительных работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Обеспечительный платеж и банковская гарантия по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик должен возместить подрядчику комиссию за выпуск банковской гарантии, если договором подряда расходы на продление гарантии отнесены на инициировавшую сторону и подрядчик получил банковские гарантии (продлил их) в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, инициатором которых был заказчик
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик должен возместить подрядчику комиссию за выпуск банковской гарантии, если договором подряда расходы на продление гарантии отнесены на инициировавшую сторону и подрядчик получил банковские гарантии (продлил их) в связи с необходимостью проведения дополнительных работ, инициатором которых был заказчик
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Строительный подряд: Подрядчик хочет взыскать оплату за выполненные работы, увеличение объема которых не было согласовано
(КонсультантПлюс, 2025)Уведомление Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ - в случае, если отсутствует необходимость в немедленных действиях в интересах Заказчика
(КонсультантПлюс, 2025)Уведомление Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ - в случае, если отсутствует необходимость в немедленных действиях в интересах Заказчика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как подрядчику приостановить строительные работы при обнаружении необходимости выполнения дополнительных работ
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ
(КонсультантПлюс, 2025)1. Как сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание суммы неосновательного обогащения при отсутствии контракта по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Подход судов 5: Взыскание правомерно, если заказчик не согласовал проведение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг), но их осуществление необходимо для исполнения контракта.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Подход судов 5: Взыскание правомерно, если заказчик не согласовал проведение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг), но их осуществление необходимо для исполнения контракта.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)В соответствии с пунктом 3 статьи 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику и обосновать необходимость немедленных действий в интересах заказчика.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51
"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
"Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"Согласно статье 743 ГК РФ подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.
Готовое решение: Как составить дополнительное соглашение об увеличении объема работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Дополнительные работы упоминаются, в частности, в п. 5 ст. 709, п. 3 ст. 743 ГК РФ, в которых говорится об обнаружении подрядчиком необходимости проведения дополнительных работ. Применительно к строительному подряду в п. 3 ст. 743 ГК РФ есть уточнение, что эта необходимость вызвана обнаружением в ходе строительства работ, не учтенных в технической документации. Из этого можно сделать вывод, что дополнительные работы нужны для достижения ранее согласованного результата, но стороны не предусмотрели их необходимость при заключении договора.
(КонсультантПлюс, 2025)Дополнительные работы упоминаются, в частности, в п. 5 ст. 709, п. 3 ст. 743 ГК РФ, в которых говорится об обнаружении подрядчиком необходимости проведения дополнительных работ. Применительно к строительному подряду в п. 3 ст. 743 ГК РФ есть уточнение, что эта необходимость вызвана обнаружением в ходе строительства работ, не учтенных в технической документации. Из этого можно сделать вывод, что дополнительные работы нужны для достижения ранее согласованного результата, но стороны не предусмотрели их необходимость при заключении договора.
Готовое решение: Как определить цену по договору строительного подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если ошибка в смете выражается в том, что в ней не учтены какие-то работы из-за неточностей в технической документации, предоставленной заказчиком, полагаем, подрядчик должен выполнить действия, предусмотренные п. 3 ст. 743 ГК РФ, в частности он должен сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. Если он этого не сделает, то по общему правилу не сможет требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков (п. 4 ст. 743 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Если ошибка в смете выражается в том, что в ней не учтены какие-то работы из-за неточностей в технической документации, предоставленной заказчиком, полагаем, подрядчик должен выполнить действия, предусмотренные п. 3 ст. 743 ГК РФ, в частности он должен сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. Если он этого не сделает, то по общему правилу не сможет требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков (п. 4 ст. 743 ГК РФ).
Готовое решение: Как составить смешанный договор оказания услуг и выполнения работ (подряда)
(КонсультантПлюс, 2025)Если цена работ, в том числе смета, приблизительна, согласуйте соответствующее условие в договоре. В случае, когда цена работ существенно превысит приблизительную цену в связи с необходимостью провести дополнительные работы, такое превышение нужно будет согласовать с заказчиком. Если заказчик с ним не согласится и откажется от договора, он должен будет оплатить выполненную часть работы (п. 5 ст. 709 ГК РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)Если цена работ, в том числе смета, приблизительна, согласуйте соответствующее условие в договоре. В случае, когда цена работ существенно превысит приблизительную цену в связи с необходимостью провести дополнительные работы, такое превышение нужно будет согласовать с заказчиком. Если заказчик с ним не согласится и откажется от договора, он должен будет оплатить выполненную часть работы (п. 5 ст. 709 ГК РФ);
Готовое решение: Как поставщику (подрядчику, исполнителю) исполнить государственный (муниципальный) контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Еще одним основанием для приостановления подрядных работ является обнаружение в ходе строительства необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и влекущих увеличение их стоимости (п. 3 ст. 743 ГК РФ). В этом случае приостановите выполнение работ, если в течение 10 дней со дня уведомления заказчика о возникших проблемах вы не получили от него дальнейших указаний.
(КонсультантПлюс, 2025)Еще одним основанием для приостановления подрядных работ является обнаружение в ходе строительства необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации и влекущих увеличение их стоимости (п. 3 ст. 743 ГК РФ). В этом случае приостановите выполнение работ, если в течение 10 дней со дня уведомления заказчика о возникших проблемах вы не получили от него дальнейших указаний.
Готовое решение: Как подрядчику взыскать убытки с заказчика по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если простой подрядчика возник в результате приостановления работ, выполняемых по договору строительного подряда, и вызван необходимостью проведения дополнительных работ, то, полагаем, для взыскания убытков, вызванных простоем, подрядчику исходя из п. 3 ст. 743 ГК РФ нужно подтвердить факт надлежащего уведомления заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, а также допущенную заказчиком просрочку для ответа на сообщение подрядчика. Иначе в силу п. 4 ст. 743 ГК РФ есть риск лишиться права требовать возмещения убытков.
(КонсультантПлюс, 2025)Если простой подрядчика возник в результате приостановления работ, выполняемых по договору строительного подряда, и вызван необходимостью проведения дополнительных работ, то, полагаем, для взыскания убытков, вызванных простоем, подрядчику исходя из п. 3 ст. 743 ГК РФ нужно подтвердить факт надлежащего уведомления заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, а также допущенную заказчиком просрочку для ответа на сообщение подрядчика. Иначе в силу п. 4 ст. 743 ГК РФ есть риск лишиться права требовать возмещения убытков.
Готовое решение: Как оформить дополнительные работы по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)подрядчик должен сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметы, если он обнаружил не учтенные в технической документации работы. Если заказчик согласен с дополнительными работами и готов их оплатить, подрядчик вправе отказаться от них, только когда они не входят в его компетенцию либо не могут быть выполнены по независящим от него причинам (п. п. 3, 5 ст. 743 ГК РФ). Обратите внимание, что, если подрядчик не сообщил заказчику о необходимости выполнения допработ, не учтенных в технической документации, он не вправе требовать их оплаты, даже когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный заказчиком (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51);
(КонсультантПлюс, 2025)подрядчик должен сообщить заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметы, если он обнаружил не учтенные в технической документации работы. Если заказчик согласен с дополнительными работами и готов их оплатить, подрядчик вправе отказаться от них, только когда они не входят в его компетенцию либо не могут быть выполнены по независящим от него причинам (п. п. 3, 5 ст. 743 ГК РФ). Обратите внимание, что, если подрядчик не сообщил заказчику о необходимости выполнения допработ, не учтенных в технической документации, он не вправе требовать их оплаты, даже когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный заказчиком (п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51);
Статья: Основания досрочного расторжения договора строительного подряда в Российской Федерации
(Ефимцева Т.В., Воронцова А.В.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)Пункт 5 ст. 709 ГК РФ устанавливает обязанность подрядчика своевременно предупредить заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и, как следствие, в существенном превышении определенной приблизительно цены работы. В случае отказа заказчика на превышение указанной в договоре подряда цены работы, он вправе отказаться от договора.
(Ефимцева Т.В., Воронцова А.В.)
("Хозяйство и право", 2023, N 2)Пункт 5 ст. 709 ГК РФ устанавливает обязанность подрядчика своевременно предупредить заказчика о необходимости проведения дополнительных работ и, как следствие, в существенном превышении определенной приблизительно цены работы. В случае отказа заказчика на превышение указанной в договоре подряда цены работы, он вправе отказаться от договора.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Этот перечень следует дополнить следующими обстоятельствами: необходимость проведения дополнительных работ <1>, природно-климатические условия <2>, нецелесообразность проведения работ <3>, нарушение законодательных требований <4> и т.д. К таким обстоятельствам не может быть отнесена невыплата аванса, если у подрядчика отсутствуют сведения об утрате заказчиком интереса к результату работ <5>.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Этот перечень следует дополнить следующими обстоятельствами: необходимость проведения дополнительных работ <1>, природно-климатические условия <2>, нецелесообразность проведения работ <3>, нарушение законодательных требований <4> и т.д. К таким обстоятельствам не может быть отнесена невыплата аванса, если у подрядчика отсутствуют сведения об утрате заказчиком интереса к результату работ <5>.
Статья: Особенности подряда при строительстве мостов
(Митрахович А.)
("Жилищное право", 2023, N 1)При этом позиция заказчика как раз сводилась к тому, что при обнаружении необходимости проведения дополнительных работ следовало сначала приостановить выполнение договора. При этом для продолжения выполнения работ необходимо принять решение о внесении изменений в проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, о чем подрядчик был уведомлен своевременно. Вместе с тем подрядчик продолжил выполнение работ, в связи с чем заказчик разместил в единой информационной системе сведения об одностороннем отказе от контракта.
(Митрахович А.)
("Жилищное право", 2023, N 1)При этом позиция заказчика как раз сводилась к тому, что при обнаружении необходимости проведения дополнительных работ следовало сначала приостановить выполнение договора. При этом для продолжения выполнения работ необходимо принять решение о внесении изменений в проектную документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы, о чем подрядчик был уведомлен своевременно. Вместе с тем подрядчик продолжил выполнение работ, в связи с чем заказчик разместил в единой информационной системе сведения об одностороннем отказе от контракта.