Нарушение существенных условий договора подряда
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение существенных условий договора подряда (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Подряд: Подрядчик хочет признать отказ Заказчика от исполнения договора недействительным
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчиком доказано, что Подрядчик допустил существенное нарушение условий договора подряда (несоблюдение установленных сроков, несоблюдение требований проектной документации)
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчиком доказано, что Подрядчик допустил существенное нарушение условий договора подряда (несоблюдение установленных сроков, несоблюдение требований проектной документации)
Перспективы и риски арбитражного спора: Строительный подряд: Подрядчик хочет признать отказ Заказчика от исполнения договора недействительным
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчиком доказано, что Подрядчик допустил существенное нарушение условий договора строительного подряда или не исполнил своих обязательств по договору (несоблюдение установленных сроков, несоблюдение требований проектной документации и т.п.)
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчиком доказано, что Подрядчик допустил существенное нарушение условий договора строительного подряда или не исполнил своих обязательств по договору (несоблюдение установленных сроков, несоблюдение требований проектной документации и т.п.)
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как расторгнуть договор подряда
(КонсультантПлюс, 2025)3.3. Какие действия (бездействие) сторон признаются существенным нарушением условий договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)3.3. Какие действия (бездействие) сторон признаются существенным нарушением условий договора подряда
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Нарушение существенных условия договора подряда по своевременному выполнению работ, предусмотренных календарным планом строительства объекта, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Нарушение существенных условия договора подряда по своевременному выполнению работ, предусмотренных календарным планом строительства объекта, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Больший процент указанных дел был связан со спорами, касающимися условия о сроках выполнения работ. Поскольку оно является одним из существенных условий договора подряда, по данному поводу возникают споры о нарушении сроков выполнения работ подрядчиком.
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Больший процент указанных дел был связан со спорами, касающимися условия о сроках выполнения работ. Поскольку оно является одним из существенных условий договора подряда, по данному поводу возникают споры о нарушении сроков выполнения работ подрядчиком.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Не получив от ответчика в установленные договором сроки в подтверждение исполнения договорных обязательств актов приемки выполненных работ, письмом N 103 от 24.04.2007 г. истец отказался от дальнейшего исполнения договора, ссылаясь на нарушение ответчиком существенных условий договора подряда, и потребовал вернуть перечисленный аванс и уплатить договорную неустойку.
Обязан ли подрядчик уведомлять заказчика о приостановлении работ вследствие неисполнения заказчиком встречных обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)"...Не получив от ответчика в установленные договором сроки в подтверждение исполнения договорных обязательств актов приемки выполненных работ, письмом N 103 от 24.04.2007 г. истец отказался от дальнейшего исполнения договора, ссылаясь на нарушение ответчиком существенных условий договора подряда, и потребовал вернуть перечисленный аванс и уплатить договорную неустойку.
Статья: Комментарий к Постановлению АС ЗСО от 02.02.2023 по делу N А45-15812/2022
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 4)Срок выполнения работы - обязательное условие договора подряда. В случае нарушения указанного срока заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку. При этом стороны нередко не могут прийти к согласию, какой день надо считать днем окончания работ: день, когда подрядчик направил заказчику уведомление о готовности сдать результат работ, или день подписания заказчиком акта сдачи-приемки.
(Кислов С.С.)
("Строительство: акты и комментарии для бухгалтера", 2023, N 4)Срок выполнения работы - обязательное условие договора подряда. В случае нарушения указанного срока заказчик вправе взыскать с подрядчика неустойку. При этом стороны нередко не могут прийти к согласию, какой день надо считать днем окончания работ: день, когда подрядчик направил заказчику уведомление о готовности сдать результат работ, или день подписания заказчиком акта сдачи-приемки.