Нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту
Подборка наиболее важных документов по запросу Нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.10.2024 N 11АП-12801/2024 по делу N А55-7332/2024
Требование: О возмещении убытков, возникших в связи с необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. Требование удовлетворено.Данные обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для настоящего дела, были установлены в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2023, принятого при рассмотрении дела N А55-12031/2022 по иску Администрации городского округа Тольятти о взыскании с индивидуального предпринимателя Никитина Вячеслава Вячеславовича неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021, в удовлетворении которого заказчику было отказано.
Требование: О возмещении убытков, возникших в связи с необходимостью прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации по муниципальному контракту на выполнение проектных и изыскательских работ.
Решение: Решение первой инстанции отменено. Требование удовлетворено.Данные обстоятельства, имеющие преюдициальное значение для настоящего дела, были установлены в постановлении Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2023, принятого при рассмотрении дела N А55-12031/2022 по иску Администрации городского округа Тольятти о взыскании с индивидуального предпринимателя Никитина Вячеслава Вячеславовича неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту N 0842300004021000162_77955 от 15.06.2021, в удовлетворении которого заказчику было отказано.
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 06.11.2025 по делу N А33-6318/2023
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, пени за просрочку оплаты выполненных работ.
Встречное требование: О взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции изменено.Более того, само по себе привлечение ООО "Минусинский гидрогеолог" в качестве субподрядчика для выполнения изыскательских работ не свидетельствует о наличии его вины в просрочке выполнения работ по муниципальному контракту и обоснованности возложения на истца 50% от удержанной заказчиком из оплаты ООО "Спецгрунтстрой" неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту за 1160 дней просрочки с 14.10.2019 по 16.12.2022.
Требование: О взыскании задолженности по договору подряда, пени за просрочку оплаты выполненных работ.
Встречное требование: О взыскании пени за просрочку выполнения работ по договору подряда.
Решение: Судом первой инстанции требование удовлетворено в части. Решение первой инстанции изменено.Более того, само по себе привлечение ООО "Минусинский гидрогеолог" в качестве субподрядчика для выполнения изыскательских работ не свидетельствует о наличии его вины в просрочке выполнения работ по муниципальному контракту и обоснованности возложения на истца 50% от удержанной заказчиком из оплаты ООО "Спецгрунтстрой" неустойки за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту за 1160 дней просрочки с 14.10.2019 по 16.12.2022.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения7. Ответственность подрядчика по государственному (муниципальному) контракту за нарушение сроков выполнения работ
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту, управление обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.
Вправе ли заказчик (подрядчик) требовать уплатить неустойку (удержать ее из оплаты) или проценты за пользование деньгами, если просрочка выполнения работ произошла из-за ненадлежащего исполнения заказчиком (подрядчиком) обязательств по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Ссылаясь на нарушение ответчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту, управление обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ по муниципальным контрактам заказчик начислил подрядчику неустойку.
Может ли размер ответственности подрядчика за нарушения договора подряда быть снижен, если он продолжил работы, несмотря на неисполнение обязательств заказчиком
(КонсультантПлюс, 2025)В связи с нарушением ответчиком сроков выполнения работ по муниципальным контрактам заказчик начислил подрядчику неустойку.