Минстрой коронавирус
Подборка наиболее важных документов по запросу Минстрой коронавирус (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.04.2023 N 19АП-1266/2023 по делу N А64-4243/2022
Требование: Об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства.
Встречное требование: О продлении срока аренды земельного участка.
Решение: Требование удовлетворено в части.Наличие повышенных эпидемиологических рисков само по себе не исключает ведение строительных работ, при производстве которых следует руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0172/2-20, направленными Письмом Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27, рекомендациями, направленными Письмом Минстроя России от 03.04.2020 N 13156-ИФ/03, дополнительными рекомендациями по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков, направленными Письмом Минстроя России от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03.
Требование: Об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства.
Встречное требование: О продлении срока аренды земельного участка.
Решение: Требование удовлетворено в части.Наличие повышенных эпидемиологических рисков само по себе не исключает ведение строительных работ, при производстве которых следует руководствоваться методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0172/2-20, направленными Письмом Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27, рекомендациями, направленными Письмом Минстроя России от 03.04.2020 N 13156-ИФ/03, дополнительными рекомендациями по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков, направленными Письмом Минстроя России от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03.
Апелляционное определение Московского городского суда от 22.08.2024 по делу N 33-35755/2024 (УИД 77RS0006-02-2024-002455-75)
Категория спора: Участие в долевом строительстве.
Требования участника долевого строительства: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец выполнил свои обязательства по договору, уплатив стоимость объекта, однако объект долевого строительства передан истцу с просрочкой.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.Доводы апелляционной жалобы о том, что обязательство по передаче объектов долевого строительства, в указанный в договоре срок, не выполнено застройщиком в связи с приостановлением строительства, по указанию контролирующих органов, и принятием других мер по противодействию распространения коронавируса, и проведением незапланированных в ходе строительства мероприятий, при этом, Министерством жилищной политики адрес был продлен срок действия разрешения на строительство, впоследствии срок был продлен до 28.06.2023 г., в адрес застройщиков было направлено уведомление о передачи помещений застройщиком дольщикам - не позднее 28.09.2023 г., были предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, подробно изложенная в решении суда, с которой судебная коллегия согласилась. Тот факт, что суд не согласился с доводами ответчика, иным образом оценил доказательства и пришел к иным выводам, не свидетельствует о неправильности решения и не может служить основанием для его отмены.
Категория спора: Участие в долевом строительстве.
Требования участника долевого строительства: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании компенсации морального вреда.
Обстоятельства: Истец выполнил свои обязательства по договору, уплатив стоимость объекта, однако объект долевого строительства передан истцу с просрочкой.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части.Доводы апелляционной жалобы о том, что обязательство по передаче объектов долевого строительства, в указанный в договоре срок, не выполнено застройщиком в связи с приостановлением строительства, по указанию контролирующих органов, и принятием других мер по противодействию распространения коронавируса, и проведением незапланированных в ходе строительства мероприятий, при этом, Министерством жилищной политики адрес был продлен срок действия разрешения на строительство, впоследствии срок был продлен до 28.06.2023 г., в адрес застройщиков было направлено уведомление о передачи помещений застройщиком дольщикам - не позднее 28.09.2023 г., были предметом рассмотрения суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, подробно изложенная в решении суда, с которой судебная коллегия согласилась. Тот факт, что суд не согласился с доводами ответчика, иным образом оценил доказательства и пришел к иным выводам, не свидетельствует о неправильности решения и не может служить основанием для его отмены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком режиме вправе работать организации в условиях ограничений, действующих в связи с распространением коронавируса COVID-19 (до 31 мая 2023 г. включительно)
(КонсультантПлюс, 2023)При ведении строительных работ руководствуйтесь в том числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0172/2-20, направленными Письмом Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27, Рекомендациями, направленными Письмом Минстроя России от 03.04.2020 N 13156-ИФ/03, Дополнительными рекомендациями по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков, направленными Письмом Минстроя России от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03.
(КонсультантПлюс, 2023)При ведении строительных работ руководствуйтесь в том числе Методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0172/2-20, направленными Письмом Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7329-2020-27, Рекомендациями, направленными Письмом Минстроя России от 03.04.2020 N 13156-ИФ/03, Дополнительными рекомендациями по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков, направленными Письмом Минстроя России от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03.
"Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-практическое пособие"
(под ред. И.И. Кучерова, С.А. Синицына)
("ИЗиСП", "НОРМА", 2022)Как следует из Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. N 12354-ВЯ/07 "О включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", строительная отрасль является одной из ключевых отраслей в экономике России, объединяющей интересы всех социальных групп населения страны. В ней задействованы не только собственно застройщики и строительные компании, но и производственные предприятия, проектные организации, транспортные и логистические компании, а также организации иных направлений деятельности, осуществляющие снабжение, материально-техническое и организационное обеспечение строительного процесса.
(под ред. И.И. Кучерова, С.А. Синицына)
("ИЗиСП", "НОРМА", 2022)Как следует из Письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 марта 2020 г. N 12354-ВЯ/07 "О включении строительной отрасли в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", строительная отрасль является одной из ключевых отраслей в экономике России, объединяющей интересы всех социальных групп населения страны. В ней задействованы не только собственно застройщики и строительные компании, но и производственные предприятия, проектные организации, транспортные и логистические компании, а также организации иных направлений деятельности, осуществляющие снабжение, материально-техническое и организационное обеспечение строительного процесса.
Нормативные акты
<Письмо> Минстроя России от 03.12.2020 N 49501-ИФ/03
<О направлении Рекомендаций по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли (регламент) и Дополнительных рекомендаций по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
<О направлении Рекомендаций по профилактике COVID-19 среди работников строительной отрасли (регламент) и Дополнительных рекомендаций по профилактике COVID-19 в условиях повышенных эпидемиологических рисков>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Статья: Требования к организации и деятельности гостиничного комплекса
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В пандемический период применялись МР 3.1/2.1.0193-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)В пандемический период применялись МР 3.1/2.1.0193-20 "3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020.
Интервью: Растим культуру страхования
("Современные страховые технологии", 2021, N 2)Но тут важны два фактора. Страховщики, Банк России и Минфин подогревали интерес к региональным программам в 2019 году, и казалось, что в 2020 году региональные программы заработают. Но пандемия спутала все планы. Приоритеты местных руководителей переключились на другие задачи - нужно было спасать людей от коронавируса. Так что в переговорном процессе мы еще не вышли на уровень 2019 года.
("Современные страховые технологии", 2021, N 2)Но тут важны два фактора. Страховщики, Банк России и Минфин подогревали интерес к региональным программам в 2019 году, и казалось, что в 2020 году региональные программы заработают. Но пандемия спутала все планы. Приоритеты местных руководителей переключились на другие задачи - нужно было спасать людей от коронавируса. Так что в переговорном процессе мы еще не вышли на уровень 2019 года.