Кредитор не считается просрочившим
Подборка наиболее важных документов по запросу Кредитор не считается просрочившим (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 406 "Просрочка кредитора" ГК РФ"Таким образом, поскольку истец данные условия договора не выполнил, то, ответчик не имел возможности исполнить условия договора со своей стороны, так как невозможность исполнения обязательств ответчиком была вызвана бездействием самого истца, в связи с чем апелляционный суд пришел к правомерному выводу о применении положений ст. ст. 405, 406 ГК РФ, поскольку должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие последствия влечет просрочка исполнения обязательства
(КонсультантПлюс, 2025)3. Когда должник не считается просрочившим и что это означает для кредитора
(КонсультантПлюс, 2025)3. Когда должник не считается просрочившим и что это означает для кредитора
Статья: Фактор сроков в гражданском праве России
(Богданов Е.В.)
("Гражданское право", 2025, N 4)В просрочке может оказаться и кредитор, если он откажется принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершит необходимых действий, до совершения которых должник не смог исполнить свое обязательство. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение убытков, причиненных просрочкой, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые не отвечают ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручений кредитора было возложено исполнение (ст. 406 ГК РФ). Но кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами либо договором или вытекающие из обычаев или существа обязательства.
(Богданов Е.В.)
("Гражданское право", 2025, N 4)В просрочке может оказаться и кредитор, если он откажется принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершит необходимых действий, до совершения которых должник не смог исполнить свое обязательство. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение убытков, причиненных просрочкой, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые не отвечают ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручений кредитора было возложено исполнение (ст. 406 ГК РФ). Но кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные законом, иными правовыми актами либо договором или вытекающие из обычаев или существа обязательства.
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025)Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.
(ред. от 31.07.2025)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025)Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.
Готовое решение: Как осуществляется приемка результата работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Также следует учитывать, что должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 ГК РФ). При этом должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (п. 3 ст. 405 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Также следует учитывать, что должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения (п. 1 ст. 405 ГК РФ). При этом должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора (п. 3 ст. 405 ГК РФ).
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)П.П. Цитович писал о том, что если после неисправности должника наступила просрочка кредитора, то последняя прекращает первую, очищает должника от его неисправности <1>. Иначе говоря, при наступлении просрочки кредитора должник больше не считается просрочившим.
(выпуск 1)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2022)П.П. Цитович писал о том, что если после неисправности должника наступила просрочка кредитора, то последняя прекращает первую, очищает должника от его неисправности <1>. Иначе говоря, при наступлении просрочки кредитора должник больше не считается просрочившим.
Готовое решение: Как юридическому лицу добровольно приостановить деятельность
(КонсультантПлюс, 2025)принимать надлежащее исполнение обязательств, чтобы не считаться просрочившим кредитором (п. 1 ст. 406 ГК РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)принимать надлежащее исполнение обязательств, чтобы не считаться просрочившим кредитором (п. 1 ст. 406 ГК РФ);
Готовое решение: Какую ответственность несут стороны по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если сроки выполнения работ нарушены из-за того, что заказчик не исполнил свои обязательства по договору, например не предоставил подрядчику материалы для выполнения работ, то подрядчик не может быть привлечен к ответственности. Это объясняется тем, что в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
(КонсультантПлюс, 2025)Если сроки выполнения работ нарушены из-за того, что заказчик не исполнил свои обязательства по договору, например не предоставил подрядчику материалы для выполнения работ, то подрядчик не может быть привлечен к ответственности. Это объясняется тем, что в силу п. 3 ст. 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
Готовое решение: Как расторгнуть договор в связи с утратой интереса
(КонсультантПлюс, 2025)Однако учтите, если просрочка исполнения договора должником вызвана вашей просрочкой как кредитора, то должник не считается просрочившим. Следовательно, в такой ситуации вы не можете отказаться принимать исполнение и расторгнуть договор, ссылаясь на п. 2 ст. 405 ГК РФ (п. 3 ст. 405 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Однако учтите, если просрочка исполнения договора должником вызвана вашей просрочкой как кредитора, то должник не считается просрочившим. Следовательно, в такой ситуации вы не можете отказаться принимать исполнение и расторгнуть договор, ссылаясь на п. 2 ст. 405 ГК РФ (п. 3 ст. 405 ГК РФ).
Готовое решение: Как рассчитать неустойку по договору, если исполнитель нарушил сроки оказания услуг
(КонсультантПлюс, 2025)Полагаем, что при определенных обстоятельствах нарушение заказчиком сроков оплаты может повлиять на размер неустойки, взыскиваемой с исполнителя. В частности, если договор предусматривал аванс, который был необходим исполнителю для оказания услуг (например, для приобретения индивидуальных расходных материалов), то исполнитель может ссылаться на п. 3 ст. 405 ГК РФ, согласно которой должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.
(КонсультантПлюс, 2025)Полагаем, что при определенных обстоятельствах нарушение заказчиком сроков оплаты может повлиять на размер неустойки, взыскиваемой с исполнителя. В частности, если договор предусматривал аванс, который был необходим исполнителю для оказания услуг (например, для приобретения индивидуальных расходных материалов), то исполнитель может ссылаться на п. 3 ст. 405 ГК РФ, согласно которой должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.