Как оформить работу 24 июня 2020
Подборка наиболее важных документов по запросу Как оформить работу 24 июня 2020 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Арбитражное решение РАЦ от 15.01.2021
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик ссылается на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено частично, так как подтвержден факт несвоевременного выполнения работ подрядчиком, при этом установлено наличие вины заказчика в возникновении просрочки за часть спорного периода.101. После предоставления Ответчиком 04.06.2019 исполнительной документации в полном объеме, 24.06.2020 надлежащим образом оформленного акта о приемке выполненных работ N 1 от 21.06.2019 и справки о стоимости выполненных работ N 1 от 21.06.2019 (отметка на документах вх. N [номер] от 24.06.2019), Истец принял Работы по Договору. При этом никаких изменений в первичную документацию Истец не вносил.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Заказчик ссылается на нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.
Решение: Требование удовлетворено частично, так как подтвержден факт несвоевременного выполнения работ подрядчиком, при этом установлено наличие вины заказчика в возникновении просрочки за часть спорного периода.101. После предоставления Ответчиком 04.06.2019 исполнительной документации в полном объеме, 24.06.2020 надлежащим образом оформленного акта о приемке выполненных работ N 1 от 21.06.2019 и справки о стоимости выполненных работ N 1 от 21.06.2019 (отметка на документах вх. N [номер] от 24.06.2019), Истец принял Работы по Договору. При этом никаких изменений в первичную документацию Истец не вносил.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Особенности динамики договорных обязательств в условиях принятия мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции
(Соломин С.К., Соломина Н.Г.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 4)<7> Письмо ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241 "Методические рекомендации по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности" // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.06.2020).
(Соломин С.К., Соломина Н.Г.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 4)<7> Письмо ТПП РФ от 27.03.2020 N 02в/0241 "Методические рекомендации по вопросам выдачи торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими субъектами предпринимательской деятельности" // http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.06.2020).
Нормативные акты
Решение Якутского УФАС России от 13.07.2020 N 014/07/3-1896/2020
Нарушение: ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона о закупках.
Решение: Признать жалобу обоснованной; предписание не выдавать.Пунктом 25 Блока I. Информационной карты закупочной документации требования к оформлению заявки определены в соответствии с Блоком I Информационная карта. Формы для заполнения: Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке установленные пунктами 1 - 18 части 9.3 статьи 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО "СБ".
Нарушение: ч. 1 ст. 1, п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона о закупках.
Решение: Признать жалобу обоснованной; предписание не выдавать.Пунктом 25 Блока I. Информационной карты закупочной документации требования к оформлению заявки определены в соответствии с Блоком I Информационная карта. Формы для заполнения: Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в закупке установленные пунктами 1 - 18 части 9.3 статьи 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО "СБ".
Вопрос: Предприятие производит средства гигиены. Можно ли вывести работников на работу 24 июня и какими документами это оформить? По какой ставке оплатить этот день: двойной или одинарной?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)Ответ: 24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)Ответ: 24 июня 2020 г. объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).
Вопрос: Сотрудник временно замещает начальника отдела (на время отпуска), за что ему выплачивается разница в окладах. Нужно ли оплачивать специалисту дни замещения, приходящиеся на 24.06.2020 и 01.07.2020?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)Вопрос: Сотрудник временно замещает начальника отдела (на время отпуска), за что ему выплачивается разница в окладах. Нужно ли оплачивать специалисту дни замещения, приходящиеся на 24.06.2020 и 01.07.2020?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)Вопрос: Сотрудник временно замещает начальника отдела (на время отпуска), за что ему выплачивается разница в окладах. Нужно ли оплачивать специалисту дни замещения, приходящиеся на 24.06.2020 и 01.07.2020?