Изменение срока поставки товара
Подборка наиболее важных документов по запросу Изменение срока поставки товара (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как изменить срок государственного и муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)Возможно ли изменить срок поставки по контракту
(КонсультантПлюс, 2025)Возможно ли изменить срок поставки по контракту
Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.03.2017 N ОГ-Д28-4011)Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.03.2017 N ОГ-Д28-4011)Вопрос: О возможности продления срока действия контракта в рамках закупки.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;
Постановление Правительства РФ от 15.10.2022 N 1838
"Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663"1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
"Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 1663"1. Установить, что в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" по соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, если при исполнении такого контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи с мобилизацией в Российской Федерации.
Статья: Списание неустоек в сфере государственных и муниципальных закупок: проблемы правоприменения
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 3)Учитывая указанные обстоятельства, а также отсутствие содействия государственного заказчика (не внес изменения в технические условия, не согласовал замену комплектующего изделия либо изменение срока поставки товара), суды отказали во взыскании неустойки за просрочку поставки товара (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2021 по делу N А40-260801/2020, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 по делу N А12-1190/2021).
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2022, N 3)Учитывая указанные обстоятельства, а также отсутствие содействия государственного заказчика (не внес изменения в технические условия, не согласовал замену комплектующего изделия либо изменение срока поставки товара), суды отказали во взыскании неустойки за просрочку поставки товара (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2021 по делу N А40-260801/2020, Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 по делу N А12-1190/2021).
Путеводитель по судебной практике. Купля-продажа. Общие положения3. Изменение цены товара в зависимости от срока поставки
Готовое решение: За какой период начисляется неустойка
(КонсультантПлюс, 2025)Да, но только если суд не признает соглашение новацией. Он может это сделать, если вы меняете не только сроки исполнения обязательства, но и, допустим, его предмет - например, продлеваете сроки поставки товара и изменяете сам товар. Тогда суд может отказать во взыскании неустойки за период с даты просрочки до подписания соглашения. Дело в том, что в результате новации по общему правилу первоначальное обязательство прекращается вместе с дополнительными, включая уплату неустойки (ст. 414 ГК РФ, п. п. 22, 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6).
(КонсультантПлюс, 2025)Да, но только если суд не признает соглашение новацией. Он может это сделать, если вы меняете не только сроки исполнения обязательства, но и, допустим, его предмет - например, продлеваете сроки поставки товара и изменяете сам товар. Тогда суд может отказать во взыскании неустойки за период с даты просрочки до подписания соглашения. Дело в том, что в результате новации по общему правилу первоначальное обязательство прекращается вместе с дополнительными, включая уплату неустойки (ст. 414 ГК РФ, п. п. 22, 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6).
Статья: Взаимодействие участника закупки и государственного заказчика: границы допустимого поведения при проведении переговоров
(Шадрин А.Д.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2022, N 4)Также признаком сговора является изменение условий государственного контракта так, что условия его выполнения приобретают существенный преференциальный характер по отношению к его исполнителю и конкурировавшими с ним участниками закупки <13>. Примерами таких изменений являются увеличение сроков поставки товара (сдачи работ), изменение свойств объекта закупки, который должен быть передан заказчику путем снижения требований к его качеству, количеству или иным характеристикам. Этот случай проявления антиконкурентного сговора между государственным заказчиком и победителем закупки, как и первый рассмотренный нами пример сговора, в большей мере сопряжен с действиями заказчика по управлению контрактом, чем по проведению переговоров. Однако этот пример включен нами в работу, так как он имеет весьма тесную связь с правилами ведения переговорного процесса государственным заказчиком с победителем проведенной им закупки.
(Шадрин А.Д.)
("Журнал предпринимательского и корпоративного права", 2022, N 4)Также признаком сговора является изменение условий государственного контракта так, что условия его выполнения приобретают существенный преференциальный характер по отношению к его исполнителю и конкурировавшими с ним участниками закупки <13>. Примерами таких изменений являются увеличение сроков поставки товара (сдачи работ), изменение свойств объекта закупки, который должен быть передан заказчику путем снижения требований к его качеству, количеству или иным характеристикам. Этот случай проявления антиконкурентного сговора между государственным заказчиком и победителем закупки, как и первый рассмотренный нами пример сговора, в большей мере сопряжен с действиями заказчика по управлению контрактом, чем по проведению переговоров. Однако этот пример включен нами в работу, так как он имеет весьма тесную связь с правилами ведения переговорного процесса государственным заказчиком с победителем проведенной им закупки.
Готовое решение: Что может сделать покупатель, если поставщик не поставляет товар
(КонсультантПлюс, 2025)Если поставщик вообще не поставил товар, то стороны могут договориться об изменении договора, например увеличив срок поставки или изменив количество товара, или расторгнуть договор по соглашению.
(КонсультантПлюс, 2025)Если поставщик вообще не поставил товар, то стороны могут договориться об изменении договора, например увеличив срок поставки или изменив количество товара, или расторгнуть договор по соглашению.
Статья: Актуальные вопросы судебной практики по делам о признании недействительными государственных и муниципальных контрактов
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Таким образом, если Законом о контрактной системе и государственным (муниципальным) контрактом не предусмотрена возможность изменения сроков окончания работ (поставки товаров, оказания услуг), дополнительное соглашение о продлении таких сроков является ничтожным.
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Таким образом, если Законом о контрактной системе и государственным (муниципальным) контрактом не предусмотрена возможность изменения сроков окончания работ (поставки товаров, оказания услуг), дополнительное соглашение о продлении таких сроков является ничтожным.
Готовое решение: Что такое спецификация к договору поставки и как ее составить
(КонсультантПлюс, 2025)В указанных нормах нет и запрета изменять какие-либо условия спецификации. Однако полагаем, что допустимо изменить лишь те ее условия, которые касаются еще не исполненных на момент ее изменения обязательств по договору. Дело в том, что надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). То есть, если договор прекращен надлежащим исполнением, изменить его нельзя. Из этого можно предположить, что, если товар уже поставлен, вы, к примеру, не можете изменить условия спецификации о наименовании или количестве товара, сроке поставки в отношении уже переданного и принятого покупателем без замечаний товара. Но если, например, в спецификации было условие о гарантии качества товара, то вы можете его изменить. Гарантия качества по смыслу п. 2 ст. 470 ГК РФ действует в течение определенного срока после передачи товара (что применимо и к поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)В указанных нормах нет и запрета изменять какие-либо условия спецификации. Однако полагаем, что допустимо изменить лишь те ее условия, которые касаются еще не исполненных на момент ее изменения обязательств по договору. Дело в том, что надлежащее исполнение прекращает обязательство (п. 1 ст. 408 ГК РФ). То есть, если договор прекращен надлежащим исполнением, изменить его нельзя. Из этого можно предположить, что, если товар уже поставлен, вы, к примеру, не можете изменить условия спецификации о наименовании или количестве товара, сроке поставки в отношении уже переданного и принятого покупателем без замечаний товара. Но если, например, в спецификации было условие о гарантии качества товара, то вы можете его изменить. Гарантия качества по смыслу п. 2 ст. 470 ГК РФ действует в течение определенного срока после передачи товара (что применимо и к поставке в силу п. 5 ст. 454 ГК РФ).