Исполнение контракта за пределами срока действия
Подборка наиболее важных документов по запросу Исполнение контракта за пределами срока действия (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 34 Закона N 44-ФЗИсполнитель взыщет стоимость работ, выполненных за пределами срока действия контракта, если заказчик выражал заинтересованность (в том числе оказывал содействие) в их выполнении >>>
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Срок действия независимой (банковской) гарантии по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)...Суды первой и апелляционной инстанций, учитывая формулировку пункта 7.5.2 проекта государственного контракта... а именно: "Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по контракту, и срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц", пришли к верному выводу о нарушении положения части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
(КонсультантПлюс, 2025)...Суды первой и апелляционной инстанций, учитывая формулировку пункта 7.5.2 проекта государственного контракта... а именно: "Сумма, в пределах которой гарантируется исполнение обязательств по контракту, и срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц", пришли к верному выводу о нарушении положения части 3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли указание в договоре подряда срока его действия согласованием начального и конечного срока выполнения работы
(КонсультантПлюс, 2025)"...Помимо этого, письмом N ТМ/1815/20 от 17.06.2020 ответчик отказался от оплаты работ по III и IV этапам контракта, сославшись на то, что срок действия контракта, указанный в п. 12.1 контракта - 31.12.2019 года, истек, а работы выполнены за пределами срока договора. При этом в соответствии с приложением N 3 к контракту, общий срок выполнения работ по контракту составляет 225 дней. Сроки выполнения каждого последующего этапа определены периодом времени, исчисляемым с даты завершения предыдущего этапа. Заказчик смешивает понятие срок выполнения работ и срок действия договора, поскольку указание в договоре срока действия самого договора (даты вступления в силу и окончания его действия) не является согласованием начального и конечного сроков выполнения работы. Срок действия контракта определяется периодом времени, необходимым для выполнения работ и именно по истечении 225 календарных дней, на протяжении которых подрядчик выполнял работы по контракту, срок действия контракта может считаться прекращенным. I и II этапы работ по контракту были выполнены подрядчиком в течение предусмотренных контрактом промежуточных сроков и приняты заказчиком (30 дней для I Этапа и 47 - для II Этапа). III этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 112 календарных дней (с 13.10.2019 по 09.06.2020) с даты завершения работ по II этапу. В указанный срок выполнения работ истец не включает периоды приостановления работ, допущенные не по вине истца: 67 календарных дней неоплаты государственной экспертизы заказчиком, и 61 календарный день срок превышения производства экспертизы. IV этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 24 календарных дня (вместо предусмотренных 50 дней) (с 09.06.2020 по 03.07.2020) с даты выполнения работ по III этапу контракта.
Является ли указание в договоре подряда срока его действия согласованием начального и конечного срока выполнения работы
(КонсультантПлюс, 2025)"...Помимо этого, письмом N ТМ/1815/20 от 17.06.2020 ответчик отказался от оплаты работ по III и IV этапам контракта, сославшись на то, что срок действия контракта, указанный в п. 12.1 контракта - 31.12.2019 года, истек, а работы выполнены за пределами срока договора. При этом в соответствии с приложением N 3 к контракту, общий срок выполнения работ по контракту составляет 225 дней. Сроки выполнения каждого последующего этапа определены периодом времени, исчисляемым с даты завершения предыдущего этапа. Заказчик смешивает понятие срок выполнения работ и срок действия договора, поскольку указание в договоре срока действия самого договора (даты вступления в силу и окончания его действия) не является согласованием начального и конечного сроков выполнения работы. Срок действия контракта определяется периодом времени, необходимым для выполнения работ и именно по истечении 225 календарных дней, на протяжении которых подрядчик выполнял работы по контракту, срок действия контракта может считаться прекращенным. I и II этапы работ по контракту были выполнены подрядчиком в течение предусмотренных контрактом промежуточных сроков и приняты заказчиком (30 дней для I Этапа и 47 - для II Этапа). III этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 112 календарных дней (с 13.10.2019 по 09.06.2020) с даты завершения работ по II этапу. В указанный срок выполнения работ истец не включает периоды приостановления работ, допущенные не по вине истца: 67 календарных дней неоплаты государственной экспертизы заказчиком, и 61 календарный день срок превышения производства экспертизы. IV этап работ по контракту был выполнен подрядчиком за 24 календарных дня (вместо предусмотренных 50 дней) (с 09.06.2020 по 03.07.2020) с даты выполнения работ по III этапу контракта.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Заказчиком и обществом заключен государственный контракт на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок в летний период. Срок действия контракта составлял год.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)Заказчиком и обществом заключен государственный контракт на оказание услуг по содержанию детских игровых площадок в летний период. Срок действия контракта составлял год.
Федеральный закон от 19.12.2022 N 521-ФЗ
(ред. от 14.04.2023)
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации""Получатель бюджетных средств заключает государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, предусматривающие исполнение обязательств по таким государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных положениями настоящего Кодекса и иных федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные положения, установленные для заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, применяются также при внесении изменений в ранее заключенные государственные (муниципальные) контракты, иные договоры.".
(ред. от 14.04.2023)
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации""Получатель бюджетных средств заключает государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, предусматривающие исполнение обязательств по таким государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных положениями настоящего Кодекса и иных федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные положения, установленные для заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, применяются также при внесении изменений в ранее заключенные государственные (муниципальные) контракты, иные договоры.".
Последние изменения: Изменение цены контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Уточнили порядок изменения контрактов, обязательства по которым исполняются за пределами срока действия ЛБО.
(КонсультантПлюс, 2025)Уточнили порядок изменения контрактов, обязательства по которым исполняются за пределами срока действия ЛБО.
Готовое решение: Как подготовить проект государственного, муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)Срок окончания можно установить либо конкретной датой, либо указанием на событие. Если вы не установите срок, то контракт по общему правилу будет действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств (п. 3 ст. 425 ГК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Срок окончания можно установить либо конкретной датой, либо указанием на событие. Если вы не установите срок, то контракт по общему правилу будет действовать до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательств (п. 3 ст. 425 ГК РФ).
Статья: Сроки действия государственных (муниципальных) контрактов и исполнения контрактных обязательств: к вопросу о межотраслевых связях бюджетного права
(Белов В.Е.)
("Финансовое право", 2021, N 5)Также п. 3 ст. 72 БК РФ предусмотрена возможность заключения государственных контрактов на поставку товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели государственными программами федерального либо регионального уровней в соответствии с решениями Правительства России либо высшего регионального исполнительного органа государственной власти.
(Белов В.Е.)
("Финансовое право", 2021, N 5)Также п. 3 ст. 72 БК РФ предусмотрена возможность заключения государственных контрактов на поставку товаров на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающих встречные обязательства, не связанные с предметом их исполнения, в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели государственными программами федерального либо регионального уровней в соответствии с решениями Правительства России либо высшего регионального исполнительного органа государственной власти.
Готовое решение: Какие последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного или муниципального контракта по 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Нужно ли взыскивать штраф за ненадлежащее исполнение контракта при поставке некачественного товара, если он заменен в рамках срока действия контракта
(КонсультантПлюс, 2025)Нужно ли взыскивать штраф за ненадлежащее исполнение контракта при поставке некачественного товара, если он заменен в рамках срока действия контракта
Статья: Правовые и организационные механизмы повышения оперативности устранения угроз безопасности дорожного движения в рамках дорожной деятельности
(Баканов К.С., Исаев М.М.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 1)В пределах общего срока действия контракта на содержание дороги при возникновении необходимости оперативного устранения НДУ виды, объемы и сроки выполнения работ будут определяться наряд-заданием в каждом конкретном случае. При этом они должны быть основаны на нормативно установленных требованиях, в том числе в области безопасности дорожного движения.
(Баканов К.С., Исаев М.М.)
("Безопасность дорожного движения", 2025, N 1)В пределах общего срока действия контракта на содержание дороги при возникновении необходимости оперативного устранения НДУ виды, объемы и сроки выполнения работ будут определяться наряд-заданием в каждом конкретном случае. При этом они должны быть основаны на нормативно установленных требованиях, в том числе в области безопасности дорожного движения.
"Нормативно-правовая регламентация бюджетного процесса в России: учебное пособие"
(Гуринович А.Г.)
("Юстицинформ", 2023)Получатель бюджетных средств заключает государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, предусматривающие исполнение обязательств по таким государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных положениями настоящего Кодекса и иных федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные положения, установленные для заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, применяются также при внесении изменений в ранее заключенные государственные (муниципальные) контракты, иные договоры.
(Гуринович А.Г.)
("Юстицинформ", 2023)Получатель бюджетных средств заключает государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, предусматривающие исполнение обязательств по таким государственным (муниципальным) контрактам, иным договорам за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных положениями настоящего Кодекса и иных федеральных законов, регулирующих бюджетные правоотношения. Указанные положения, установленные для заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, применяются также при внесении изменений в ранее заключенные государственные (муниципальные) контракты, иные договоры.
Статья: О современных тенденциях разрешения споров в сфере военной службы по материалам военно-судебной практики
(Харитонов С.С., Миронов В.С.)
("Право в Вооруженных Силах", 2023, N 2)Действительно, исходя из требований законодательства, действующих на день исполнения Г. 45 лет, законных оснований для его увольнения в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе у командования не имелось. Между тем условие о сроке действия контракта - до 13 февраля 2022 г., прописанное в контракте, являлось существенным, предполагавшим возможность его изменения лишь путем внесения сторонами новых данных непосредственно в контракт. Однако этого до истечения указанного в контракте срока сделано не было. При этом приказ командующего Черноморским флотом об объявлении контракта вступившим в силу не подменяет необходимости внесения указанных изменений в контракт. Более того, содержание данного приказа до Г. доведено не было.
(Харитонов С.С., Миронов В.С.)
("Право в Вооруженных Силах", 2023, N 2)Действительно, исходя из требований законодательства, действующих на день исполнения Г. 45 лет, законных оснований для его увольнения в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе у командования не имелось. Между тем условие о сроке действия контракта - до 13 февраля 2022 г., прописанное в контракте, являлось существенным, предполагавшим возможность его изменения лишь путем внесения сторонами новых данных непосредственно в контракт. Однако этого до истечения указанного в контракте срока сделано не было. При этом приказ командующего Черноморским флотом об объявлении контракта вступившим в силу не подменяет необходимости внесения указанных изменений в контракт. Более того, содержание данного приказа до Г. доведено не было.
Готовое решение: Как в учете казенного, бюджетного, автономного учреждения отразить операции по санкционированию расходов (счет 0 500 00 000)
(КонсультантПлюс, 2025)Казенные учреждения - получатели бюджетных средств могут принимать бюджетные обязательства и изменять ранее принятые только в пределах доведенных до них ЛБО и (или) бюджетных ассигнований. Новые бюджетные обязательства ПБС принимает в объеме, не превышающем разницы между доведенными ЛБО и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами. ПБС может заключать государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, обязательства по которым исполняют за пределами срока действия утвержденных ЛБО, а также изменять ранее заключенные, если это предусмотрено положениями Бюджетного кодекса РФ и иными федеральными законами (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Казенные учреждения - получатели бюджетных средств могут принимать бюджетные обязательства и изменять ранее принятые только в пределах доведенных до них ЛБО и (или) бюджетных ассигнований. Новые бюджетные обязательства ПБС принимает в объеме, не превышающем разницы между доведенными ЛБО и принятыми, но неисполненными бюджетными обязательствами. ПБС может заключать государственные (муниципальные) контракты, иные договоры, обязательства по которым исполняют за пределами срока действия утвержденных ЛБО, а также изменять ранее заключенные, если это предусмотрено положениями Бюджетного кодекса РФ и иными федеральными законами (пп. 2 п. 1 ст. 162, п. 3 ст. 219 БК РФ).
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за ноябрь 2022 года
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 1)1. Если гарант необоснованно отказался от исполнения обязательств по гарантии при условии, что принципал ненадлежащим образом исполнил обязательства по государственному контракту, а бенефициар в пределах срока действия гарантии представил гаранту документы, подтверждающие наступление гарантийного случая и наличие оснований для исполнения обязательств гарантом (т.е. в отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о совершении бенефициаром недобросовестных действий, а также оснований для освобождения гаранта от платежа по правилам п. 1 ст. 376 ГК РФ), то неустойка за несвоевременное исполнение обязательств гарантом подлежит начислению со дня, следующего за последним днем, в течение которого гарант должен произвести платеж. В подобных обстоятельствах момент возникновения у гаранта обязанности уплатить неустойку не может откладываться до даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с гаранта в пользу бенефициара денежных средств по банковской гарантии.
(Автонова Е.Д., Гвоздева С.В., Карапетов А.Г., Романова О.И., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2023, N 1)1. Если гарант необоснованно отказался от исполнения обязательств по гарантии при условии, что принципал ненадлежащим образом исполнил обязательства по государственному контракту, а бенефициар в пределах срока действия гарантии представил гаранту документы, подтверждающие наступление гарантийного случая и наличие оснований для исполнения обязательств гарантом (т.е. в отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о совершении бенефициаром недобросовестных действий, а также оснований для освобождения гаранта от платежа по правилам п. 1 ст. 376 ГК РФ), то неустойка за несвоевременное исполнение обязательств гарантом подлежит начислению со дня, следующего за последним днем, в течение которого гарант должен произвести платеж. В подобных обстоятельствах момент возникновения у гаранта обязанности уплатить неустойку не может откладываться до даты вступления в законную силу решения суда о взыскании с гаранта в пользу бенефициара денежных средств по банковской гарантии.
Статья: О правилах списания неустоек по государственным и муниципальным контрактам
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 5)Еще пример - Постановление АС ЦО от 15.03.2023 по делу N А84-2635/2022. Отказывая во взыскании с подрядчика неустойки, арбитры отметили: заключение допсоглашений об изменении пределов лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования на соответствующий финансовый год и в связи с этим срока действия контракта не было направлено на обеспечение надлежащего исполнения подрядчиком контракта. Следовательно, такие допсоглашения не могут рассматриваться как изменение условий контракта, на которые указано в Правилах N 783.
(Кислов С.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 5)Еще пример - Постановление АС ЦО от 15.03.2023 по делу N А84-2635/2022. Отказывая во взыскании с подрядчика неустойки, арбитры отметили: заключение допсоглашений об изменении пределов лимитов бюджетных обязательств и фактического финансирования на соответствующий финансовый год и в связи с этим срока действия контракта не было направлено на обеспечение надлежащего исполнения подрядчиком контракта. Следовательно, такие допсоглашения не могут рассматриваться как изменение условий контракта, на которые указано в Правилах N 783.