Гк РФ содействие заказчика
Подборка наиболее важных документов по запросу Гк РФ содействие заказчика (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 406 "Просрочка кредитора" ГК РФ"Принимая во внимание решение УФАС по Хабаровскому краю от 31.01.2020 N РНП-27-38, согласно которому установлено, что в период действия госконтракта подрядчик имел намерение исполнить контракт в полном объеме, однако в процессе его исполнения выявились независящие от подрядчика обстоятельства, препятствующие выполнению работ и достижению цели контракта, в результате чего было принято решение не включать сведения об ООО "Проект-АПМ" в реестр недобросовестных поставщиков, учитывая, что в дальнейшем замечания подрядчика в части вентиляционного оборудования учтены заказчиком при размещении последующей закупки после расторжения настоящего госконтракта, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что совокупность имеющихся в деле доказательств свидетельствует о том, что у подрядчика отсутствовала объективная возможность исполнения обязанности по выполнению работ в срок, в соответствии с согласованными в контракте характеристиками в проекте, в связи с чем в силу статей 406, 719 ГК РФ нарушение истцом (заказчиком) обязательств по содействию в выполнении работ исключает применение к ответчику (подрядчику) меры ответственности в виде штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств."
Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 762 "Обязанности заказчика" ГК РФ"Удовлетворяя первоначальные исковые требования, суд первой инстанции с учетом результатов судебной экспертизы взыскал стоимость фактически выполненных работ, указав, что дальнейшая невозможность выполнения работ является виной заказчика, не представившего доказательства разрешения вопроса по отводу земельного участка на северном берегу реки Усолка в нарушение статьи 762 ГК РФ, регламентирующей обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как согласовать условие о содействии заказчика при выполнении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)1. Что понимается под содействием заказчика при выполнении работ по договору подряда и когда заказчик должен оказывать содействие
(КонсультантПлюс, 2025)1. Что понимается под содействием заказчика при выполнении работ по договору подряда и когда заказчик должен оказывать содействие
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2. Примеры хозяйственных споров, в которых ст. 718 ГК РФ "Содействие заказчика" применена судом исходя из ее буквального содержания
Нормативные акты
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)Статья 718. Содействие заказчика
(ред. от 24.06.2025)Статья 718. Содействие заказчика
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Для ответа на поставленный вопрос следует обратиться к положениям ст. 406 ГК РФ, так как неоказание содействия заказчиком является частным случаем просрочки кредитора: кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Буквальное толкование этой нормы расширяет обязанность заказчика по сотрудничеству случаями, указанными в законе и иных правовых актах, а также вытекающими из обычаев и существа обязательства <1>, что подтверждается судебной практикой.
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Для ответа на поставленный вопрос следует обратиться к положениям ст. 406 ГК РФ, так как неоказание содействия заказчиком является частным случаем просрочки кредитора: кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. Буквальное толкование этой нормы расширяет обязанность заказчика по сотрудничеству случаями, указанными в законе и иных правовых актах, а также вытекающими из обычаев и существа обязательства <1>, что подтверждается судебной практикой.
Готовое решение: Риски подрядчика при заключении договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Если договором не предусмотрено условие о содействии заказчика, то такая обязанность у него не возникает. По умолчанию вы должны выполнять работы своими силами и за свой счет (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 718 ГК РФ). Это по смыслу п. 1 ст. 718 ГК РФ касается и ситуации, когда условие о содействии заказчика указано в договоре, но не указаны случаи, объем содействия, порядок его оказания, то есть не прописана конкретная обязанность заказчика по содействию, содержание содействия.
(КонсультантПлюс, 2025)Если договором не предусмотрено условие о содействии заказчика, то такая обязанность у него не возникает. По умолчанию вы должны выполнять работы своими силами и за свой счет (п. 1 ст. 704, п. 1 ст. 718 ГК РФ). Это по смыслу п. 1 ст. 718 ГК РФ касается и ситуации, когда условие о содействии заказчика указано в договоре, но не указаны случаи, объем содействия, порядок его оказания, то есть не прописана конкретная обязанность заказчика по содействию, содержание содействия.
Статья: Проблемы разграничения трудовых и гражданско-правовых отношений, связанных с использованием личного труда, в судебной практике
(Сухарев А.Е.)
("Трудовое право в России и за рубежом", 2021, N 1)3. Предоставление заказчиком каких-либо технических средств подрядчику (исполнителю), необходимое для исполнения его обязательств по договору, допускается ст. 718 ГК РФ как содействие заказчиком подрядчику в выполнении работы. В силу этой причины указанное содействие нельзя однозначно трактовать как проявление обязанности работодателя, предусмотренной ст. 22 ТК РФ, по обеспечению работников средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Для такой трактовки необходимо применение системного анализа всех базовых признаков трудовых отношений в каждой конкретной ситуации в отношениях, возникших на основании гражданско-правового договора, связанных с использованием личного труда.
(Сухарев А.Е.)
("Трудовое право в России и за рубежом", 2021, N 1)3. Предоставление заказчиком каких-либо технических средств подрядчику (исполнителю), необходимое для исполнения его обязательств по договору, допускается ст. 718 ГК РФ как содействие заказчиком подрядчику в выполнении работы. В силу этой причины указанное содействие нельзя однозначно трактовать как проявление обязанности работодателя, предусмотренной ст. 22 ТК РФ, по обеспечению работников средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. Для такой трактовки необходимо применение системного анализа всех базовых признаков трудовых отношений в каждой конкретной ситуации в отношениях, возникших на основании гражданско-правового договора, связанных с использованием личного труда.
Готовое решение: Что нужно знать о договоре подряда
(КонсультантПлюс, 2025)уточнить случаи, объем и порядок содействия заказчика подрядчику в выполнении работы на основании п. 1 ст. 718 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)уточнить случаи, объем и порядок содействия заказчика подрядчику в выполнении работы на основании п. 1 ст. 718 ГК РФ.
Готовое решение: Как согласовать условие о предоставлении материалов и оборудования для выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Стороны могут определить, что передача заказчиком материалов и оборудования в собственность подрядчика является содействием заказчика в соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ. Данное условие в интересах подрядчика, поскольку в случае непоставки он получит дополнительные права по договору подряда согласно ст. 718 ГК РФ (например, право требовать перенесения сроков исполнения работы либо увеличения указанной в договоре цены работы).
(КонсультантПлюс, 2025)Стороны могут определить, что передача заказчиком материалов и оборудования в собственность подрядчика является содействием заказчика в соответствии с п. 1 ст. 718 ГК РФ. Данное условие в интересах подрядчика, поскольку в случае непоставки он получит дополнительные права по договору подряда согласно ст. 718 ГК РФ (например, право требовать перенесения сроков исполнения работы либо увеличения указанной в договоре цены работы).