Гк РФ нарушение сроков выполнения работ
Подборка наиболее важных документов по запросу Гк РФ нарушение сроков выполнения работ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Приостановление работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)...установив, что после направления уведомлений о приостановке общество фактически продолжало выполнять работы и препятствий для их осуществления не имелось, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для освобождения подрядчика от ответственности по правилам статей 406, 716 и 719 Гражданского кодекса..."
(КонсультантПлюс, 2025)...установив, что после направления уведомлений о приостановке общество фактически продолжало выполнять работы и препятствий для их осуществления не имелось, суды пришли к правильному выводу об отсутствии оснований для освобождения подрядчика от ответственности по правилам статей 406, 716 и 719 Гражданского кодекса..."
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ: Заказчик хочет расторгнуть договор и взыскать предоплату
(КонсультантПлюс, 2025)На практике суды не принимают в качестве доказательств существенного нарушения условий договора Подрядчиком (п. 2 ст. 450 ГК РФ) документы, подтверждающие нарушение срока выполнения работ, когда установлены вина Заказчика в их нарушении и отсутствие вины Подрядчика (например, Заказчик не передал Подрядчику необходимую документацию, передал ненадлежащие данные) >>>
(КонсультантПлюс, 2025)На практике суды не принимают в качестве доказательств существенного нарушения условий договора Подрядчиком (п. 2 ст. 450 ГК РФ) документы, подтверждающие нарушение срока выполнения работ, когда установлены вина Заказчика в их нарушении и отсутствие вины Подрядчика (например, Заказчик не передал Подрядчику необходимую документацию, передал ненадлежащие данные) >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения2. Применение ст. 723 ГК РФ об ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы в случае просрочки выполнения работ
Нормативные акты
"Обзор практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)
(ред. от 04.03.2015)Правобережным судом города Липецка удовлетворены требования Н. к ООО "Главлипецкстрой" о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры в многоквартирном доме в связи с нарушением ответчиком срока его строительства, о взыскании уплаченной на основании указанного договора денежной суммы в размере стоимости квартиры, процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, и неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работы на основании статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.12.2013)
(ред. от 04.03.2015)Правобережным судом города Липецка удовлетворены требования Н. к ООО "Главлипецкстрой" о расторжении предварительного договора купли-продажи квартиры в многоквартирном доме в связи с нарушением ответчиком срока его строительства, о взыскании уплаченной на основании указанного договора денежной суммы в размере стоимости квартиры, процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, и неустойки за нарушение установленных сроков выполнения работы на основании статьи 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей".
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 24.06.2025)3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
(ред. от 24.06.2025)3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Статья: О возможности удержания заказчиком имущества подрядчика в целях обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по возврату неотработанного авансового платежа
(Чистяков Д.О.)
("Хозяйство и право", 2024, N 5)Суды, отказывая в удовлетворении указанных требований, указали, что спорное оборудование правомерно удерживалось ответчиком (заказчиком) в соответствии с положениями ст. 359 ГК РФ на объекте ввиду неисполнения истцом (подрядчиком) своих обязательств в рамках заключенного сторонами договора подряда и наличия у истца перед ответчиком на момент отказа последнего от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ (ст. 715 ГК РФ) задолженности в виде невозвращенной суммы аванса. Ответчик не похищал спорное имущество у истца, располагал имущество на строительной площадке; после устранения истцом выявленных недостатков работ вернул удерживаемое имущество истцу;
(Чистяков Д.О.)
("Хозяйство и право", 2024, N 5)Суды, отказывая в удовлетворении указанных требований, указали, что спорное оборудование правомерно удерживалось ответчиком (заказчиком) в соответствии с положениями ст. 359 ГК РФ на объекте ввиду неисполнения истцом (подрядчиком) своих обязательств в рамках заключенного сторонами договора подряда и наличия у истца перед ответчиком на момент отказа последнего от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ (ст. 715 ГК РФ) задолженности в виде невозвращенной суммы аванса. Ответчик не похищал спорное имущество у истца, располагал имущество на строительной площадке; после устранения истцом выявленных недостатков работ вернул удерживаемое имущество истцу;
Готовое решение: Как согласовать условие о содействии заказчика при выполнении работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Также подрядчик не сможет применить последствия неисполнения заказчиком обязанности по содействию, предусмотренные ст. 718 ГК РФ, в частности требовать возмещения убытков, увеличения цены договора. При этом он будет не вправе ссылаться на то, что заказчик не оказал содействия, и будет обязан в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ уплатить неустойку за просрочку выполнения работы.
(КонсультантПлюс, 2025)Также подрядчик не сможет применить последствия неисполнения заказчиком обязанности по содействию, предусмотренные ст. 718 ГК РФ, в частности требовать возмещения убытков, увеличения цены договора. При этом он будет не вправе ссылаться на то, что заказчик не оказал содействия, и будет обязан в силу п. 1 ст. 330 ГК РФ уплатить неустойку за просрочку выполнения работы.
Готовое решение: Как составить претензию к подрядчику о нарушении сроков выполнения работ по договору подряда
(КонсультантПлюс, 2025)При нарушении промежуточных сроков вы можете включить те же требования, что и при нарушении основного срока выполнения работ, если иное не предусмотрено договором. В договоре стороны могут исключить ответственность подрядчика за нарушение промежуточного срока (сроков) выполнения работы в соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)При нарушении промежуточных сроков вы можете включить те же требования, что и при нарушении основного срока выполнения работ, если иное не предусмотрено договором. В договоре стороны могут исключить ответственность подрядчика за нарушение промежуточного срока (сроков) выполнения работы в соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ.
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Риски заказчика при заключении договора5.2.2. Риск заказчика при согласовании условия о содействии подрядчику (он не сможет взыскать неустойку за просрочку выполнения работы или отказаться от исполнения договора на основании п. 2 ст. 715 ГК РФ)
Статья: Имеет ли право заказчик удерживать имущество подрядчика в счет уплаты штрафных санкций? Правовой анализ и мнение судов
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2025, N 4)Суды, отказывая в удовлетворении указанных требований, указали, что спорное оборудование правомерно удерживалось ответчиком (заказчиком) в соответствии с положениями ст. 359 ГК РФ на объекте ввиду неисполнения истцом (подрядчиком) своих обязательств в рамках заключенного сторонами договора подряда и наличия у истца перед ответчиком на момент отказа последнего от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ (ст. 715 ГК РФ). Ответчик не похищал спорное имущество у истца, располагал имущество на строительной площадке; после устранения истцом выявленных недостатков работ вернул удерживаемое имущество истцу.
(Аржанникова Н.)
("Жилищное право", 2025, N 4)Суды, отказывая в удовлетворении указанных требований, указали, что спорное оборудование правомерно удерживалось ответчиком (заказчиком) в соответствии с положениями ст. 359 ГК РФ на объекте ввиду неисполнения истцом (подрядчиком) своих обязательств в рамках заключенного сторонами договора подряда и наличия у истца перед ответчиком на момент отказа последнего от исполнения договора в связи с нарушением сроков выполнения работ (ст. 715 ГК РФ). Ответчик не похищал спорное имущество у истца, располагал имущество на строительной площадке; после устранения истцом выявленных недостатков работ вернул удерживаемое имущество истцу.
Готовое решение: Что предпринять заказчику, если подрядчик приступил к выполнению работ по договору, но выполняет работы медленно
(КонсультантПлюс, 2025)Если медленное выполнение работ подрядчиком нарушает условия договора и за эти нарушения законом или договором установлена неустойка, вы можете потребовать выплаты неустойки. Этот вывод следует из анализа п. 1 ст. 330 ГК РФ. В частности, договор может предусматривать неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ. И если слишком медленное выполнение работ подрядчиком привело к нарушению таких сроков, то вы вправе потребовать неустойку за соответствующие нарушения.
(КонсультантПлюс, 2025)Если медленное выполнение работ подрядчиком нарушает условия договора и за эти нарушения законом или договором установлена неустойка, вы можете потребовать выплаты неустойки. Этот вывод следует из анализа п. 1 ст. 330 ГК РФ. В частности, договор может предусматривать неустойку за нарушение промежуточных сроков выполнения работ. И если слишком медленное выполнение работ подрядчиком привело к нарушению таких сроков, то вы вправе потребовать неустойку за соответствующие нарушения.