Гарантийные обязательства на услуги по 44 фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Гарантийные обязательства на услуги по 44 фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 10.10.2023 N 04АП-4578/2023 по делу N А19-27757/2022
Требование: Об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту подряда, о взыскании неустойки, штрафа.
Решение: Требование удовлетворено в части.Рассматривая спор, суд первой инстанции со ссылкой на статьи 702, 721, 722 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), положения Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), пункт 9.4 контракта на основе оценки всех представленных по делу доказательств и пояснений, признал доказанным факт допущенных ответчиком нарушений условий контракта, выразившихся в допущенной просрочке исполнения гарантийных обязательств, и пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требований о взыскании неустойки согласно произведенному судом расчету.
Требование: Об обязании устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту подряда, о взыскании неустойки, штрафа.
Решение: Требование удовлетворено в части.Рассматривая спор, суд первой инстанции со ссылкой на статьи 702, 721, 722 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), положения Федерального закона N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), пункт 9.4 контракта на основе оценки всех представленных по делу доказательств и пояснений, признал доказанным факт допущенных ответчиком нарушений условий контракта, выразившихся в допущенной просрочке исполнения гарантийных обязательств, и пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения требований о взыскании неустойки согласно произведенному судом расчету.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какой предусмотрен порядок закупки услуг телефонной связи в соответствии с Законом N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Какой порядок обеспечения гарантийных обязательств установлен при закупке услуг телефонной связи по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Какой порядок обеспечения гарантийных обязательств установлен при закупке услуг телефонной связи по Закону N 44-ФЗ
Вопрос: Об изменении способа обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставлении нового обеспечения гарантийных обязательств в ходе исполнения контракта.
(Письмо Минфина России от 05.03.2025 N 24-06-09/21381)Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев электронное обращение от 04.02.2025 по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части возможности изменения способа обеспечения гарантийных обязательств при исполнении контракта, сообщает следующее.
(Письмо Минфина России от 05.03.2025 N 24-06-09/21381)Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - Департамент), рассмотрев электронное обращение от 04.02.2025 по вопросу применения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части возможности изменения способа обеспечения гарантийных обязательств при исполнении контракта, сообщает следующее.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
(ред. от 26.12.2024)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2025)7.1. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Приказ Минпромторга России от 26.01.2021 N 184
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 N 64537)5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта. <53>
"Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования, информационной карты типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2021 N 64537)5.2. Оформление документа о приемке оказанных услуг (за исключением этапа оказания услуг) осуществляется после предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные разделом IX Контракта. <53>
Вопрос: Об установлении заказчиком требования к сроку представления гарантии производителя на закупаемую продукцию.
(Письмо Минфина России от 05.03.2025 N 24-06-09/21363)Частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ установлено, что требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
(Письмо Минфина России от 05.03.2025 N 24-06-09/21363)Частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ установлено, что требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.
Готовое решение: Государственный, муниципальный контракт
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание: если вы установили обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, то оформить документ о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) товара (работы (ее результатов), услуги) можно только после того, как такое обеспечение предоставлено в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом (ч. 7.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)Обратите внимание: если вы установили обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить обеспечение гарантийных обязательств, то оформить документ о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) товара (работы (ее результатов), услуги) можно только после того, как такое обеспечение предоставлено в порядке и в сроки, предусмотренные контрактом (ч. 7.1 ст. 94 Закона N 44-ФЗ).
Готовое решение: Какие особенности учесть при закупке продуктов и услуг общественного питания по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик вправе установить требование об обеспечении гарантийных обязательств, если в извещении о закупке установлены требования к гарантии качества товара (услуги), к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий, к гарантийному обслуживанию (ч. 4 ст. 33, ч. 2.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). Исключений из этого правила для продуктов питания не предусмотрено.
(КонсультантПлюс, 2025)Заказчик вправе установить требование об обеспечении гарантийных обязательств, если в извещении о закупке установлены требования к гарантии качества товара (услуги), к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий, к гарантийному обслуживанию (ч. 4 ст. 33, ч. 2.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). Исключений из этого правила для продуктов питания не предусмотрено.
Вопрос: Если информация о гарантийном сроке результата выполненных работ будет указана не в извещении (хотя в ЕИС и предусмотрено соответствующее поле), а только в проекте контракта, будет ли это нарушением требований Закона N 44-ФЗ?
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 6)Ответ: Нет, исходя из формулировок Закона N 44-ФЗ в рассматриваемом случае заказчик не нарушает его нормы. В силу п. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также к гарантийным обязательствам устанавливаются заказчиком при необходимости.
("Прогосзаказ.рф", 2023, N 6)Ответ: Нет, исходя из формулировок Закона N 44-ФЗ в рассматриваемом случае заказчик не нарушает его нормы. В силу п. 4 ст. 33 Закона N 44-ФЗ требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также к гарантийным обязательствам устанавливаются заказчиком при необходимости.
Вопрос: О размере штрафа за невыполнение объема работ при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, предусмотренных контрактом.
(Письмо Минфина России от 16.12.2022 N 24-06-07/123709)Согласно части 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <2>, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
(Письмо Минфина России от 16.12.2022 N 24-06-07/123709)Согласно части 8 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации <2>, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.
Готовое решение: Как провести закупку с неизвестным объемом по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Применяйте максимальное значение цены контракта вместо НМЦК для расчета размера обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта (ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)Применяйте максимальное значение цены контракта вместо НМЦК для расчета размера обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта (ч. 24 ст. 22 Закона N 44-ФЗ).
Статья: Обеспечение гарантии качества товаров (работ, услуг) по государственному (муниципальному) контракту
(Чуприн М.Г.)
("Хозяйство и право", 2022, N 3)Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <2> (далее - Закон N 71-ФЗ) дополнил положения ст. 96 Закона N 44-ФЗ, предусмотрев отдельный порядок обеспечения гарантийных обязательств, который, как предполагалось, и должен был устранить имеющиеся на практике противоречия.
(Чуприн М.Г.)
("Хозяйство и право", 2022, N 3)Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" <2> (далее - Закон N 71-ФЗ) дополнил положения ст. 96 Закона N 44-ФЗ, предусмотрев отдельный порядок обеспечения гарантийных обязательств, который, как предполагалось, и должен был устранить имеющиеся на практике противоречия.
Готовое решение: Каков порядок проведения закрытого конкурса в соответствии с Законом N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)требования к обеспечению заявки, обеспечению контакта, обеспечению гарантийных обязательств и их размеры;
(КонсультантПлюс, 2025)требования к обеспечению заявки, обеспечению контакта, обеспечению гарантийных обязательств и их размеры;
Готовое решение: Как предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)обязательства, исполнение которых обеспечивается. Так, обеспечение гарантийных обязательств направлено исключительно на то, чтобы обеспечить исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установленных контрактом требований к гарантии качества товара (работы, услуги), в том числе к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий, к гарантийному обслуживанию (ч. 4 ст. 33, ч. 2.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2025)обязательства, исполнение которых обеспечивается. Так, обеспечение гарантийных обязательств направлено исключительно на то, чтобы обеспечить исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установленных контрактом требований к гарантии качества товара (работы, услуги), в том числе к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий, к гарантийному обслуживанию (ч. 4 ст. 33, ч. 2.2 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Как известно, все государственные или муниципальные контракты заключаются по определенной процедуре, которая регулируется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).
(выпуск 2)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2023)Как известно, все государственные или муниципальные контракты заключаются по определенной процедуре, которая регулируется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).