Дополнительные работы, непредусмотренные контрактом
Подборка наиболее важных документов по запросу Дополнительные работы, непредусмотренные контрактом (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перечень позиций высших судов к ст. 1102 ГК РФ "Обязанность возвратить неосновательное обогащение"2.2.4.5. Выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями государственного (муниципального) контракта, не является основанием для взыскания с заказчика неосновательного обогащения (позиция ВС РФ) >>>
Позиции судов по спорным вопросам. Бюджетные организации: Ответственность подрядчика по Закону N 44-ФЗ за нарушение срока выполнения работ
(КонсультантПлюс, 2025)Так, ответчиком был выполнен ряд дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.
(КонсультантПлюс, 2025)Так, ответчиком был выполнен ряд дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по спорам в сфере госзаказа: Взыскание суммы неосновательного обогащения при отсутствии контракта по Закону N 44-ФЗ.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства дела: Подрядчик произвел дополнительные работы, не предусмотренные контрактом. Заказчик их не оплатил.
Можно ли взыскать стоимость работ, услуг, не предусмотренных контрактом, заключенным по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Обстоятельства дела: Подрядчик произвел дополнительные работы, не предусмотренные контрактом. Заказчик их не оплатил.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Освобождает ли заказчика от оплаты дополнительных работ отсутствие допсоглашения к договору подряда на их проведение
(КонсультантПлюс, 2025)Как верно указано апелляционным судом, при рассмотрении спора о взыскании стоимости дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, подлежат установлению не только обстоятельства объективной необходимости выполнения спорных работ, но и согласования дополнительного объема, видов и стоимости работ с заказчиком.
Освобождает ли заказчика от оплаты дополнительных работ отсутствие допсоглашения к договору подряда на их проведение
(КонсультантПлюс, 2025)Как верно указано апелляционным судом, при рассмотрении спора о взыскании стоимости дополнительных работ, не предусмотренных контрактом, подлежат установлению не только обстоятельства объективной необходимости выполнения спорных работ, но и согласования дополнительного объема, видов и стоимости работ с заказчиком.
"Проблемы строительного права: сборник статей"
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Оснащение светильников электронными пускорегулирующими аппаратами не предусмотрено ни рабочим проектом, ни локальной сметой и фактически является дополнительным видом работ, не предусмотренных Контрактом (выделено мной. - А.Е.).
(выпуск 3)
(сост. и отв. ред. Н.Б. Щербаков)
("Статут", 2024)Оснащение светильников электронными пускорегулирующими аппаратами не предусмотрено ни рабочим проектом, ни локальной сметой и фактически является дополнительным видом работ, не предусмотренных Контрактом (выделено мной. - А.Е.).
Статья: Обзор правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации по вопросам частного права за май 2021 г.
(Автонова Е.Д., Карапетов А.Г., Матвиенко С.В., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2021, N 7)По общему правилу без изменения заказчиком первоначальной цены государственного контракта фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями этого контракта, не может породить обязанность заказчика по их оплате, поскольку в ином случае будут нарушены публичные интересы. Если заказчик правомерно - в соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ, а также положениями ст. 8 и ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ не допускается. Иное противоречило бы требованию добросовестного исполнения обязательства (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ).
(Автонова Е.Д., Карапетов А.Г., Матвиенко С.В., Сбитнев Ю.В., Трофимов С.В., Фетисова Е.М.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2021, N 7)По общему правилу без изменения заказчиком первоначальной цены государственного контракта фактическое выполнение подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных условиями этого контракта, не может породить обязанность заказчика по их оплате, поскольку в ином случае будут нарушены публичные интересы. Если заказчик правомерно - в соответствии с п. 3 ст. 743 ГК РФ, а также положениями ст. 8 и ч. 5 ст. 24 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - согласовал действия по проведению дополнительных работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ не допускается. Иное противоречило бы требованию добросовестного исполнения обязательства (п. 3 ст. 1, п. 3 ст. 307 ГК РФ).
Готовое решение: В каком порядке провести закупку работ по капитальному ремонту объекта капстроительства по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)Для этого подрядчику следует незамедлительно проинформировать заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в порядке, предусмотренном условиями контракта. Если контрактом такой порядок не предусмотрен, взаимодействие с контрагентом следует осуществлять с учетом общих положений о направлении юридически значимых сообщений.
(КонсультантПлюс, 2025)Для этого подрядчику следует незамедлительно проинформировать заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ в порядке, предусмотренном условиями контракта. Если контрактом такой порядок не предусмотрен, взаимодействие с контрагентом следует осуществлять с учетом общих положений о направлении юридически значимых сообщений.
Статья: Право подрядчика на изменение цены по договору строительного подряда
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2022, N 8)В силу п. 5 ст. 709 ГК РФ подрядчик при обнаружении необходимости в выполнении не предусмотренных контрактом дополнительных работ для целей завершения работ по договору в случае, если указанные работы приводят к существенному возрастанию приблизительной цены, обязан своевременно уведомить об этом заказчика. Подрядчик, не исполнивший указанной обязанности, лишается права требовать оплаты дополнительных работ и должен выполнить свои обязательства в объеме, предусмотренном в договоре строительного подряда.
(Мышьяков С.В.)
("Юрист", 2022, N 8)В силу п. 5 ст. 709 ГК РФ подрядчик при обнаружении необходимости в выполнении не предусмотренных контрактом дополнительных работ для целей завершения работ по договору в случае, если указанные работы приводят к существенному возрастанию приблизительной цены, обязан своевременно уведомить об этом заказчика. Подрядчик, не исполнивший указанной обязанности, лишается права требовать оплаты дополнительных работ и должен выполнить свои обязательства в объеме, предусмотренном в договоре строительного подряда.