Дополнительное соглашение к муниципальному контракту
Подборка наиболее важных документов по запросу Дополнительное соглашение к муниципальному контракту (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как внести изменения в государственный и муниципальный контракт по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2025)10. Как составить допсоглашение об изменении государственного или муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)10. Как составить допсоглашение об изменении государственного или муниципального контракта
Формы
"Справочник по доказыванию в арбитражном процессе"
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Отказывая в признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту об увеличении объемов работ, суды приняли во внимание следующие обстоятельства: своими действиями истец подтвердил наличие оснований для заключения дополнительного соглашения, выразил свою волю на его заключение, подтвердил намерения о его дальнейшем исполнении, при этом материалами дела подтверждено наличие существенных (исключительных) фактических оснований для внесения изменений в контракт; невыполнение необходимых работ грозит годности и прочности результата выполняемой работы, а также приведет к невозможности исполнения контракта <1>.
(2-е издание, переработанное и дополненное)
(под ред. И.В. Решетниковой)
("НОРМА", "ИНФРА-М", 2022)Отказывая в признании недействительным дополнительного соглашения к муниципальному контракту об увеличении объемов работ, суды приняли во внимание следующие обстоятельства: своими действиями истец подтвердил наличие оснований для заключения дополнительного соглашения, выразил свою волю на его заключение, подтвердил намерения о его дальнейшем исполнении, при этом материалами дела подтверждено наличие существенных (исключительных) фактических оснований для внесения изменений в контракт; невыполнение необходимых работ грозит годности и прочности результата выполняемой работы, а также приведет к невозможности исполнения контракта <1>.
Статья: Актуальные вопросы судебной практики по делам о признании недействительными государственных и муниципальных контрактов
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Так, арбитражными судами удовлетворяются требования контрольных органов, а также прокуроров о признании недействительными дополнительных соглашений к государственным (муниципальным) контрактам о продлении срока исполнения обязательств по контракту, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 95 Закона о контрактной системе, которой предусмотрено общее правило о том, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, указанных в п. 1 - 6 ч. 1 этой статьи.
(Курц Н.А.)
("Вестник арбитражной практики", 2020, N 6)Так, арбитражными судами удовлетворяются требования контрольных органов, а также прокуроров о признании недействительными дополнительных соглашений к государственным (муниципальным) контрактам о продлении срока исполнения обязательств по контракту, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 34 Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и ст. 95 Закона о контрактной системе, которой предусмотрено общее правило о том, что изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, указанных в п. 1 - 6 ч. 1 этой статьи.
Путеводитель по судебной практике: Общие положения о подряде.
Является ли предмет существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Установив, что отсутствуют основания, предусмотренные ст. 95 Закона N 44-ФЗ для внесения изменений в спорный контракт, исходя из вышеизложенных норм материального права, арбитражный апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемая сделка противоречит закону и является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ, отметив, что требование прокурора о признании недействительным дополнительного соглашения заявлено в пределах трехлетнего срока исковой давности в соответствии со ст. 181 ГК РФ, поскольку оспариваемое дополнительное соглашение к муниципальному контракту заключено сторонами 28.10.2015, а прокурор обратился с заявлением в суд в пределах трехгодичного срока исковой давности 08.12.2016.
Является ли предмет существенным условием договора подряда
(КонсультантПлюс, 2025)Установив, что отсутствуют основания, предусмотренные ст. 95 Закона N 44-ФЗ для внесения изменений в спорный контракт, исходя из вышеизложенных норм материального права, арбитражный апелляционный суд пришел к обоснованному выводу о том, что оспариваемая сделка противоречит закону и является ничтожной в силу ст. 168 ГК РФ, отметив, что требование прокурора о признании недействительным дополнительного соглашения заявлено в пределах трехлетнего срока исковой давности в соответствии со ст. 181 ГК РФ, поскольку оспариваемое дополнительное соглашение к муниципальному контракту заключено сторонами 28.10.2015, а прокурор обратился с заявлением в суд в пределах трехгодичного срока исковой давности 08.12.2016.
Готовое решение: Как расторгнуть государственный или муниципальный контракт по соглашению сторон
(КонсультантПлюс, 2025)2. Как составить соглашение о расторжении государственного или муниципального контракта
(КонсультантПлюс, 2025)2. Как составить соглашение о расторжении государственного или муниципального контракта
"Правовые формы отрицания недобросовестного поведения"
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)На практике встречаются ситуации, когда обе стороны сделки неправильно оценивают влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по заключенному договору. В частности, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.10.2021 N Ф01-6128/2021 по делу N А28-11716/2020 по заявлению прокуратуры признано недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении из-за влияния коронавирусной инфекции сроков поставки оборудования, так как контракт был заключен в период распространения новой коронавирусной инфекции и введения соответствующих ограничительных мер, а значит, стороны взяли на себя предпринимательский риски исполнения контракта в установленные сроки при существующих санитарно-эпидемиологических ограничениях. Этот риск мог быть сторонами предварительно учтен и оценен. Таким образом, продление сроков муниципального контракта является необоснованным и направлено на причинение вреда муниципальному образованию. В данном случае публичный интерес в суде защитила прокуратура.
(Седова Ж.И.)
("Статут", 2023)На практике встречаются ситуации, когда обе стороны сделки неправильно оценивают влияние обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по заключенному договору. В частности, Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 27.10.2021 N Ф01-6128/2021 по делу N А28-11716/2020 по заявлению прокуратуры признано недействительным дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении из-за влияния коронавирусной инфекции сроков поставки оборудования, так как контракт был заключен в период распространения новой коронавирусной инфекции и введения соответствующих ограничительных мер, а значит, стороны взяли на себя предпринимательский риски исполнения контракта в установленные сроки при существующих санитарно-эпидемиологических ограничениях. Этот риск мог быть сторонами предварительно учтен и оценен. Таким образом, продление сроков муниципального контракта является необоснованным и направлено на причинение вреда муниципальному образованию. В данном случае публичный интерес в суде защитила прокуратура.
Статья: О замене штрафа за увеличение цены контракта на предупреждение
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Между администрацией городского округа и ООО (подрядчик) было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в результате чего цена работ по благоустройству общественных территорий увеличена на 0,8%.
(Манкина О.С.)
("Строительство: бухгалтерский учет и налогообложение", 2023, N 3)Между администрацией городского округа и ООО (подрядчик) было заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту, в результате чего цена работ по благоустройству общественных территорий увеличена на 0,8%.
Статья: Обзор практики применения оснований для изменения существенных условий контракта, действующих исключительно в 2022 году
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 11)Пример. Подрядчик обратился в суд с иском о возложении на заказчика обязанности заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту об увеличении его цены на 7 434 885,28 руб. на основании ПП РФ N 1315.
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2022, N 11)Пример. Подрядчик обратился в суд с иском о возложении на заказчика обязанности заключить дополнительное соглашение к муниципальному контракту об увеличении его цены на 7 434 885,28 руб. на основании ПП РФ N 1315.