Автоматическая пролонгация договора поставки
Подборка наиболее важных документов по запросу Автоматическая пролонгация договора поставки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2023 N 13АП-15568/2023 по делу N А56-104587/2021
Категория спора: Договор с элементами поставки и подряда для муниципальных нужд.
Требования поставщика (подрядчика): 1) О взыскании задолженности по договорам; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Поставщик указал, что после устранения недостатков, установленных экспертом, заказчик уклонился от приемки работ в отсутствие мотивированных возражений. Заказчик ссылается на нарушение сроков выполнения работ, а также полагает, что неустранение замечаний по установке спортивного оборудования является основанием для отказа в принятии и оплате работ.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Принимая во внимание, что доказательств согласования истцом и ответчиком нового срока поставки по договорам не представлено, поскольку продление срока действия договора не свидетельствует об автоматическом продлении срока поставки ввиду того, что предметом договора является не только поставка оборудования, но и его монтаж, а толкование пункта 7 дополнительных соглашений к договорам не позволяет сделать вывод об освобождении истца от начисления неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам, оснований для освобождения поставщика от ответственности не имеется, встречные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Категория спора: Договор с элементами поставки и подряда для муниципальных нужд.
Требования поставщика (подрядчика): 1) О взыскании задолженности по договорам; 2) О взыскании неустойки.
Требования заказчика: 3) О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Поставщик указал, что после устранения недостатков, установленных экспертом, заказчик уклонился от приемки работ в отсутствие мотивированных возражений. Заказчик ссылается на нарушение сроков выполнения работ, а также полагает, что неустранение замечаний по установке спортивного оборудования является основанием для отказа в принятии и оплате работ.
Решение: 1) Удовлетворено; 2) Удовлетворено; 3) Удовлетворено.Принимая во внимание, что доказательств согласования истцом и ответчиком нового срока поставки по договорам не представлено, поскольку продление срока действия договора не свидетельствует об автоматическом продлении срока поставки ввиду того, что предметом договора является не только поставка оборудования, но и его монтаж, а толкование пункта 7 дополнительных соглашений к договорам не позволяет сделать вывод об освобождении истца от начисления неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам, оснований для освобождения поставщика от ответственности не имеется, встречные исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Споры, связанные с коммерческим наймом жилых помещений: Наниматель или член его семьи хочет признать договор коммерческого найма жилого помещения продленным
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Суд может отказать в удовлетворении иска о признании договора коммерческого найма жилого помещения продленным на новый срок на том основании, что невыполнение Наймодателем обязанности по уведомлению Нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение внаем предполагает автоматическое продление договора найма на тех же условиях и на тот же срок, в связи с чем признание договора продленным в судебном порядке не требуется.
(КонсультантПлюс, 2024)Следует учитывать: Суд может отказать в удовлетворении иска о признании договора коммерческого найма жилого помещения продленным на новый срок на том основании, что невыполнение Наймодателем обязанности по уведомлению Нанимателя об отказе от продления договора в связи с решением не сдавать в течение не менее года жилое помещение внаем предполагает автоматическое продление договора найма на тех же условиях и на тот же срок, в связи с чем признание договора продленным в судебном порядке не требуется.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Что такое пролонгация договора и как она происходит
(КонсультантПлюс, 2024)3. Как сформулировать в договоре условие о его автоматической пролонгации
(КонсультантПлюс, 2024)3. Как сформулировать в договоре условие о его автоматической пролонгации
Путеводитель по судебной практике. Поставка товаров"...Как видно из материалов дела, 29.10.2012 ООО "Сантехопт-трэйд" (поставщик) и общество (покупатель) заключили договор поставки N АН-18, по которому поставщик обязался передать в собственность покупателю, а покупатель - принять и оплатить товар. Согласно пункту 3.2 договора покупатель оплачивает товар в течение трех банковских дней с момента поступления на его расчетный счет денежных средств от заказчика (ООО "Урожай-2") в счет оплаты выполненных по договору подряда от 16.04.2012 N 1/4 работ. В соответствии с пунктом 4.3 договора поставка товара оформляется счетом-фактурой, товарной и товарно-транспортной накладными. Срок действия договора - до 31.12.2012. Данный срок автоматически продлевается еще на один год, если по окончании его действия не поступит уведомления одной из сторон о его прекращении (пункт 9.1). Пунктом 8.1 договора предусмотрено, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.