Приложение 1
к “Положению о порядке
заключения договоров…”
ДОГОВОР
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ)
г. Москва	“		”		200		г.	
ГОССТРОЙ РОССИИ,

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице  
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Положения о Госстрое России, с одной стороны, и  

(наименование организации)
именуемой в дальнейшем "Исполнитель", в лице  
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании	Устава организации,	с другой стороны, заключили настоящий Договор	
о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. “Заказчик” поручает, а “Исполнитель” принимает на себя выполнение следующей работы:

1.2. Технические, научные, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом договора, отражены в  

(наименование документа, в котором отражены требования)
утвержденном  
(дата, инстанция)
1.3. Экспертизу работы осуществляет  
(наименование организации)
1.4. Утверждение работы осуществляет  
(наименование структурного подразделения – “Заказчика”)
1.5. Сертификацию продукции осуществляет  
(наименование организации)
1.6. Содержание работы и сроки выполнения работы (ее этапов) определяются календарным графиком
Календарный график
Наименование работ по Договору и основных этапов ее выполнения	Срок выполнения	Стоимость работы, в т.ч. этапов 
(тыс. руб.)	
	начало
(число,
месяц, год)	окончание
(число,
месяц, год)		
1	2	3	4	

				

				
в том числе по этапам:				

				

				

				

Сумма выплат: в	200		г.  	
в	200		г.  	
1.7. Датой исполнения обязательств по Договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания акта сдачи – приемки работы (этапа).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ согласно настоящему Договору устанавливается в сумме  

	тыс. руб.
(прописью)
в т.ч. за выполненные работы  		тыс. руб.

налог на “добавленную стоимость”  	тыс. руб.

2.2. Оплата “Заказчиком” производится  

(поэтапно, за полностью законченную работу)
с авансовым платежом в размере		процентов		рублей	
Аванс засчитывается  

Источник финансирования
2.3. При изменении в установленном порядке технического задания и других требований п. 1.2 настоящего Договора, вызывающем увеличение или уменьшение объема работ, стоимость работы по соглашению сторон может быть соответственно пересмотрена и оформлена Дополнительным соглашением к Договору.
2.4. Стоимость работы при необходимости может уточняться в зависимости от изменения индексов цен, определяемых в установленном порядке.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
3.1. Приемка результатов работы “Заказчиком” осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в пп. 1.2 и 1.6 настоящего Договора.

(другие требования)
3.2. При завершении работы “Исполнитель” представляет “Заказчику”  

(по этапам, по договору в целом)
комплект научно-технической продукции, предусмотренной техническим заданием (или другим документом) и условиями договора;
протокол заседания научно-технического совета организации-исполнителя (при представлении работы в целом); заключение экспертизы; сертификат на продукцию (при необходимости);
акт(ы) сдачи - приемки работы.
3.3. “Заказчик”  в  течение  	дней со дня получения материалов, указанных в п. 3.2 настоящего

Договора, оформляет акт сдачи-приемки работы или направляет “Исполнителю” мотивированный отказ от приемки работы.
В случае неоформления “Заказчиком” акта сдачи-приемки, без мотивированного отказа от приемки работы, в течение указанного срока работа считается принятой и оплачивается “Заказчиком” по платежному требованию “Исполнителя”.
3.4. При мотивированном отказе “Заказчик” с участием “Исполнителя” составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.5. Если в процессе выполнения работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, “Исполнитель” приостанавливает ее, ставит об этом в известность “Заказчика” в  	-дневный срок после приостановления работы.

В этом случае стороны в  	-дневный срок рассматривают вопрос о возможности продолже-

ния работы и оформляют решение двусторонним документом.
4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения всей работы и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, “Исполнитель” уплачивает “Заказчику” неустойку в размере 1% за просрочку до 1 месяца, при просрочке свыше 1 месяца - неустойку в размере 2% стоимости выполненных работ, свыше 2 месяцев - 3% и далее соответственно.
Общая сумма штрафных санкций не может превышать стоимости работ по Договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. “Исполнитель” обязан провести научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению Договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия “Заказчика”.
При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ “Исполнитель” вправе, если иное не предусмотрено Договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К отношениям “Исполнителя” с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.
5.2. Разработанная по настоящему Договору научно-техническая продукция является государственной собственностью, находящейся в оперативном управлении Госстроя России (“Заказчика”).
При этом следует соблюдать следующие условия:
право на подачу заявки и получение патента (свидетельства) на создаваемые при реализации государственного контракта изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, а также исключительное право на использование создаваемых при реализации государственного контракта программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем (объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий) и право на конфиденциальную информацию о результатах научно-технической деятельности, полученных при реализации государственного контракта, принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает “Заказчик” - Госстрой России;
“Исполнитель” обязан незамедлительно уведомлять “Заказчика” обо всех созданных при реализации государственного контракта объектах интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий;
использование объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий для обеспечения федеральных государственных нужд осуществляется, как правило, на основе безвозмездной неисключительной лицензии, предоставленной “Заказчиком”;
для целей, не связанных с обеспечением федеральных государственных нужд, права на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий, а также конфиденциальная информация о результатах научно-технической деятельности могут передаваться третьим лицам по лицензионным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Оплата за выполненные и принятые “Заказчиком” работы, а также авансовый платеж в соответствии с п. 2.2 производится Госстроем России платежными поручениями.
5.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены соглашениями сторон.
5.5. Не предусмотренные настоящим Договором взаимоотношения сторон регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.6. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке. Споры, связанные с вопросами научно-технического характера, в порядке доарбитражного рассмотрения регулируются путем создания комиссии из представителей сторон с привлечением незаинтересованной стороны.

6. РЕКВИЗИТЫ
6.1. Адреса и расчетные счета сторон:
“Исполнителя”: ИНН  
(индекс, почтовый адрес)

и банка  
(индекс, почтовый адрес)
Расчетный счет №		БИК		
Корреспондентский счет  

“Заказчика”: ИНН		, 117987, Москва, ГСП, ул. Строителей, д. 8, корп. 2	
и банка:  
(индекс, почтовый адрес)
Расчетный счет №		Лицевой счет №		
Корреспондентский счет  

БИК  

6.2. К настоящему Договору прилагаются:

“Исполнитель”			“Заказчик”		
	(подпись)			(подпись)	
М.П.			М.П.		
	(должность)			(должность)