Типовой контракт на инженерные изыскания

Подборка наиболее важных документов по запросу Типовой контракт на инженерные изыскания (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов: Типовой контракт на инженерные изыскания

Судебная практика: Типовой контракт на инженерные изыскания

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 48 "Архитектурно-строительное проектирование" Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)
Суд отказал в удовлетворении требований муниципального казенного учреждения (заказчик) к обществу (подрядчик) о взыскании пени и штрафа по муниципальному контракту на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной документации и рабочей документации; о возложении обязанности на общество выполнить работы по контракту. Как указал суд, нарушение обществом сроков выполнения работ по контракту вызвано рядом обстоятельств, не зависящих от ответчика, а именно несвоевременным предоставлением заказчиком документации, необходимой для проведения работ. При этом суд отклонил довод учреждения о том, что работы по контракту были приостановлены до конкретизации муниципальным органом сроков подготовки документации по планировке территории указанного объекта, поскольку после принятия соответствующего постановления муниципального органа указанные обстоятельства, послужившие основанием для приостановления работ по контракту, были устранены, подрядчик должен был возобновить работы и исполнить обязательство по контракту в полном объеме в срок. Как указал суд, в силу ч. 6 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ обязанность предоставить проект планировки территории и проект межевания земельного участка возложена на заказчика, в контракте также установлена обязанность заказчика осуществлять получение всех технических условий, недостающих исходных данных, необходимых для выполнения работ, и их передачу подрядчику. Таким образом, опубликование постановления муниципального органа в средствах массовой информации не может свидетельствовать об освобождении истца от обязанности по предоставлению проекта планировки и проекта межевания территории в надлежащем виде, пригодном для выполнения соответствующих видов работ.
Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 49 "Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море Российской Федерации, в границах особо охраняемых природных территорий, на Байкальской природной территории" Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)
Суд отказал в удовлетворении требований казенного учреждения (государственный заказчик) к обществу (подрядчик) о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по государственному контракту на выполнение инженерных изысканий и разработке проектной, рабочей, сметной документации. Как указал суд, в случаях, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации. Учреждение выдало обществу доверенность с правом выступать от имени учреждения в качестве заявителя при обращении с заявлением о проведении государственной экспертизы документации по контракту, в том числе заключать договоры на проведение экспертизы. Однако в дальнейшем учреждение уведомило подрядчика об отзыве доверенности, указав, что считает заключенный обществом договор на проведение экспертизы незаключенным, так как сделка не одобрена учреждением. Новая доверенность в материалы дела истцом не представлена. Таким образом, общество не имело возможности выполнить работы по контракту в срок по причинам, зависящим от учреждения.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Типовой контракт на инженерные изыскания

Последние изменения: Обязательные условия контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2021)
В контракте на подготовку проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства, заключаемом согласно ч. 55, 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, нужно раздельно указать стоимость, в частности (ч. 61 ст. 112 данного Закона):
Последние изменения: Изменение цены контракта по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2021)
Изменить цену контракта можно после подготовки проектной документации и (или) выполнения инженерных изысканий, а также получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и (или) капремонта объекта капстроительства (п. 3 Порядка изменения цены N 175/пр).

Нормативные акты: Типовой контракт на инженерные изыскания

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 30.12.2020)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)
Статья 110.2. Особенности заключения и исполнения контракта, предметом которого является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, и контрактов, предметом которых являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства