Просрочка исполнения обязательств по контракту covid
Подборка наиболее важных документов по запросу Просрочка исполнения обязательств по контракту covid (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.11.2022 N 07АП-4453/2022(2,3) по делу N А45-29082/2021
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В качестве еще одного из доводов отсутствия его вины в просрочке ответчик заявил, что просрочка исполнения обязательств была обусловлена невыполнением технологически предшествующих работ по государственному контракту от 05.06.2019, которые, в свою очередь, были выполнены ответчиком с просрочкой ввиду распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции в рамках контракта от 05.06.2019, среди прочего была допущена просрочка выполнения следующих этапов работ, без окончания которых невозможно выполнять дальнейшие работы: работы по устройству плит перекрытий; работы по устройству вертикальных конструкций; работы по устройству лифтовых шахт, стен и перегородок.
Требование: О взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
Решение: В удовлетворении требования отказано.В качестве еще одного из доводов отсутствия его вины в просрочке ответчик заявил, что просрочка исполнения обязательств была обусловлена невыполнением технологически предшествующих работ по государственному контракту от 05.06.2019, которые, в свою очередь, были выполнены ответчиком с просрочкой ввиду распространения коронавирусной инфекции в 2020 году. В связи с распространением коронавирусной инфекции в рамках контракта от 05.06.2019, среди прочего была допущена просрочка выполнения следующих этапов работ, без окончания которых невозможно выполнять дальнейшие работы: работы по устройству плит перекрытий; работы по устройству вертикальных конструкций; работы по устройству лифтовых шахт, стен и перегородок.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2021 N 15АП-13487/2021 по делу N А32-56344/2020
Требование: О взыскании неустойки по государственному контракту на поставку автоматизированных рабочих мест медицинских работников.
Решение: Требование удовлетворено.В силу пункта 9.14 контракта стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Доказательств, подтверждающих невозможность выполнения обществом договора в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в материалы дела не представлено. Сама по себе ссылка ответчика на принятые ограничительные меры не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. В данном случае на ответчика возлагается обязанность по представлению надлежащих доказательств невозможности исполнения договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делам N А53-22453/2020 и N А53-20678/2020.
Требование: О взыскании неустойки по государственному контракту на поставку автоматизированных рабочих мест медицинских работников.
Решение: Требование удовлетворено.В силу пункта 9.14 контракта стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Доказательств, подтверждающих невозможность выполнения обществом договора в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в материалы дела не представлено. Сама по себе ссылка ответчика на принятые ограничительные меры не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. В данном случае на ответчика возлагается обязанность по представлению надлежащих доказательств невозможности исполнения договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа по делам N А53-22453/2020 и N А53-20678/2020.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: О списании сумм пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту в сфере закупок по поставке печатной продукции в связи с коронавирусом.
(Письмо ФНС России от 07.04.2021 N БВ-4-7/4703@)Вопрос: О списании сумм пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту в сфере закупок по поставке печатной продукции в связи с коронавирусом.
(Письмо ФНС России от 07.04.2021 N БВ-4-7/4703@)Вопрос: О списании сумм пеней за просрочку исполнения обязательств по контракту в сфере закупок по поставке печатной продукции в связи с коронавирусом.
Статья: Изменения в законодательстве о закупках в апреле 2020 года
(Боровых Ю.)
("Прогосзаказ.рф", 2020, N 5)В-третьих, Правительством РФ утвержден Перечень из 77 контрактов, при исполнении которых допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств <57>.
(Боровых Ю.)
("Прогосзаказ.рф", 2020, N 5)В-третьих, Правительством РФ утвержден Перечень из 77 контрактов, при исполнении которых допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств <57>.
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2023)Кассация не изменила акт апелляции: контракт заключен незадолго до введения в РФ ограничительных мер, из-за них сроки исполнения обязательств по отдельным этапам контракта совпали с нерабочим периодом; общество в переписке с заказчиком неоднократно указывало, что нарушение сроков поставки - следствие неблагоприятных обстоятельств из-за коронавируса и введенных ограничений; в письме ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20 пандемия признается форс-мажором; недобросовестность поставщика или злонамеренное уклонение от исполнения контракта не установлены.
(КонсультантПлюс, 2023)Кассация не изменила акт апелляции: контракт заключен незадолго до введения в РФ ограничительных мер, из-за них сроки исполнения обязательств по отдельным этапам контракта совпали с нерабочим периодом; общество в переписке с заказчиком неоднократно указывало, что нарушение сроков поставки - следствие неблагоприятных обстоятельств из-за коронавируса и введенных ограничений; в письме ФАС России от 18.03.2020 N ИА/21684/20 пандемия признается форс-мажором; недобросовестность поставщика или злонамеренное уклонение от исполнения контракта не установлены.
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 672-р
<Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому перечню в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции>В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств установить, что при исполнении контрактов по перечню согласно приложению допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением указанных мер.
<Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому перечню в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции>В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территорий иностранных государств установить, что при исполнении контрактов по перечню согласно приложению допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, вызванной введением указанных мер.