Приостановка работ в связи с погодными условиями
Подборка наиболее важных документов по запросу Приостановка работ в связи с погодными условиями (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 15.11.2023 N 21АП-2825/2023 по делу N А83-10762/2022
Требование: О взыскании неустойки по договору на проведение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь нормами главы 37, статьями 329, 330, 333 ГК РФ, исходил из того, что подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ, а журнал уведомлений заказчика о приостановке работ, связанных с ухудшением погодных условий, не может являться надлежащим уведомлением заказчика о приостановлениие производства работ по смыслу статьи 716 ГК РФ, и основанием для изменения сроков, согласованных сторонами в Договоре. Таким образом, у заказчика на основании пунктов 10.1, 10.3 и 10.4 Договора возникло право на предъявление требования об уплате неустойки.
Требование: О взыскании неустойки по договору на проведение работ.
Решение: Требование удовлетворено в части.Принимая решение о частичном удовлетворении иска, суд первой инстанции, руководствуясь нормами главы 37, статьями 329, 330, 333 ГК РФ, исходил из того, что подрядчиком допущена просрочка в выполнении работ, а журнал уведомлений заказчика о приостановке работ, связанных с ухудшением погодных условий, не может являться надлежащим уведомлением заказчика о приостановлениие производства работ по смыслу статьи 716 ГК РФ, и основанием для изменения сроков, согласованных сторонами в Договоре. Таким образом, у заказчика на основании пунктов 10.1, 10.3 и 10.4 Договора возникло право на предъявление требования об уплате неустойки.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договора"Срок окончания выполнения работы может быть продлен без заключения дополнительного соглашения к настоящему договору, если подрядчик приостановил работу по причинам, которые вызваны неблагоприятными погодными условиями. В этом случае срок продлевается на количество календарных дней, в течение которых действовали данные погодные условия. О приостановления работы по указанным причинам подрядчик обязан письменно уведомить заказчика в день ее приостановления. Кроме того, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о возобновлении работы в день ее возобновления и указать количество дней, на которые продлен срок".
Статья: Административная ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение контракта
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
(Раев К., Гурин О.)
("Прогосзаказ.рф", 2021, N 4)Правовая оценка областного суда: нижестоящие суды не учли пояснения подрядчика о том, что работы по контракту не были закончены в срок в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Калязинского района Тверской области (минусовая температура, мокрый снег). Дирекцией территориального дорожного фонда Тверской области было направлено обязательное для всех подрядных организаций письмо-предписание о приостановлении ремонтных работ до наступления благоприятных погодных условий. Согласно положениям СНиП 3.06.03-85 такие условия могли наступить только весной при температуре окружающего воздуха не ниже 5 °C.
Нормативные акты
Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926
"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков"Соблюдение мер предосторожности при работе с асбестом при обслуживании или разборке здания. Обеспечение достаточного количества санузлов, душевых комнат, помещений для приема пищи и укрытий на строительной площадке в случае приостановки работы из-за погодных условий.
"Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков"Соблюдение мер предосторожности при работе с асбестом при обслуживании или разборке здания. Обеспечение достаточного количества санузлов, душевых комнат, помещений для приема пищи и укрытий на строительной площадке в случае приостановки работы из-за погодных условий.