Подрядчик утратил интерес
Подборка наиболее важных документов по запросу Подрядчик утратил интерес (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Утрата интереса к исполнению договора подряда
(КонсультантПлюс, 2024)"...установив факт просрочки выполнения работ по спорному договору (который истцом не оспаривается), принимая во внимание, что односторонне подписанные истцом [субподрядчиком - ред.] акты направлены ответчику [подрядчику - ред.] (сопроводительными письмами от 07.02.2019, от 05.06.2019, от 31.07.2019) по истечении значительного периода времени с момента окончания срока выполнения работ (15.10.2018), учитывая положения... спорного договора (устанавливающие право ответчика отказаться от принятия результатов работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения работ субподрядчиком выполнение работ утратило интерес для подрядчика), суды пришли к правильному выводу о правомерности отказа ответчика от приемки работ и от исполнения договора.
(КонсультантПлюс, 2024)"...установив факт просрочки выполнения работ по спорному договору (который истцом не оспаривается), принимая во внимание, что односторонне подписанные истцом [субподрядчиком - ред.] акты направлены ответчику [подрядчику - ред.] (сопроводительными письмами от 07.02.2019, от 05.06.2019, от 31.07.2019) по истечении значительного периода времени с момента окончания срока выполнения работ (15.10.2018), учитывая положения... спорного договора (устанавливающие право ответчика отказаться от принятия результатов работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате нарушения сроков выполнения работ субподрядчиком выполнение работ утратило интерес для подрядчика), суды пришли к правильному выводу о правомерности отказа ответчика от приемки работ и от исполнения договора.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положения4.1. Вывод из судебной практики: Заказчик вправе отказаться от приемки выполненной работы, если в результате пропуска подрядчиком срока выполнения работ он утратил интерес к исполнению договора.
Путеводитель по договорной работе. Подряд. Рекомендации по заключению договора5. Отказ заказчика принять исполнение обязательств в связи с просрочкой подрядчика, вследствие которой исполнение утратило интерес для заказчика (п. 2 ст. 405 ГК РФ).
Нормативные акты
Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом"
(КонсультантПлюс, 2023)Кассация не изменила судебные акты, указав в том числе следующее: ответчик так и не приступил к работам на объекте, а поскольку заказчик утратил интерес к выполнению работ со стороны подрядчика и выразил волю прекратить договор, постольку доказано, что были основания для его расторжения и взыскания штрафа; нет объективных доказательств, что исключительно ограничения помешали исполнить договор; при этом ответчик не воспользовался правом на приостановление работы при наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок по п. 1 ст. 716 ГК РФ.
(КонсультантПлюс, 2023)Кассация не изменила судебные акты, указав в том числе следующее: ответчик так и не приступил к работам на объекте, а поскольку заказчик утратил интерес к выполнению работ со стороны подрядчика и выразил волю прекратить договор, постольку доказано, что были основания для его расторжения и взыскания штрафа; нет объективных доказательств, что исключительно ограничения помешали исполнить договор; при этом ответчик не воспользовался правом на приостановление работы при наличии обстоятельств, создающих невозможность завершения работы в срок по п. 1 ст. 716 ГК РФ.