Перерасход давальческого материала
Подборка наиболее важных документов по запросу Перерасход давальческого материала (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.08.2022 N 13АП-20706/2022 по делу N А56-96650/2021
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору, однако в рамках иного спора установлен факт неисполнения заказчиком встречной обязанности по предоставлению фронта работ, что повлекло увеличение срока исполнения обязательств подрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих наличие всей совокупности условий, необходимых для взыскания заявленного размера убытков, а именно - не доказан факт приобретения давальческих материалов (краски, ГСМ) у третьих лиц и его стоимости, равно как и их передачи ответчику для выполнения работ по Договору, доказательств перерасхода ответчиком давальческих материалов при выполнении работ, причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением убытков.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неустойки; 2) О взыскании убытков.
Обстоятельства: Заказчик указывает на нарушение подрядчиком срока выполнения работ по договору, однако в рамках иного спора установлен факт неисполнения заказчиком встречной обязанности по предоставлению фронта работ, что повлекло увеличение срока исполнения обязательств подрядчиком.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано.Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих наличие всей совокупности условий, необходимых для взыскания заявленного размера убытков, а именно - не доказан факт приобретения давальческих материалов (краски, ГСМ) у третьих лиц и его стоимости, равно как и их передачи ответчику для выполнения работ по Договору, доказательств перерасхода ответчиком давальческих материалов при выполнении работ, причинно-следственной связи между действиями ответчика и причинением убытков.
Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2023 N 04АП-364/2022 по делу N А10-2256/2020
Требование: О взыскании неотработанного аванса по договору субподряда, убытков.
Решение: Требование удовлетворено в части.Таким образом, представленные истцом паспорта-накладные не могут однозначно свидетельствовать о перерасходе переданных строительных материалов и не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств передачи ответчику давальческих материалов в рамках исполнения договора, поскольку не позволяют с достоверностью установить, что материал в определенном объеме и на определенную сумму действительно передан истцом и получен ответчиком.
Требование: О взыскании неотработанного аванса по договору субподряда, убытков.
Решение: Требование удовлетворено в части.Таким образом, представленные истцом паспорта-накладные не могут однозначно свидетельствовать о перерасходе переданных строительных материалов и не могут быть приняты судом в качестве надлежащих доказательств передачи ответчику давальческих материалов в рамках исполнения договора, поскольку не позволяют с достоверностью установить, что материал в определенном объеме и на определенную сумму действительно передан истцом и получен ответчиком.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как учитывать строительные материалы
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как в строительстве учитывать давальческие материалы
(КонсультантПлюс, 2024)4. Как в строительстве учитывать давальческие материалы