Перечень исходно-разрешительной документации
Подборка наиболее важных документов по запросу Перечень исходно-разрешительной документации (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2021 N 09АП-2203/2021 по делу N А40-188605/2020
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки по договору подряда (в т.ч. по предварительному договору).
Решение: Требование удовлетворено.Таким образом, несвоевременное предоставление Заказчиком документов по п. 39 Перечня ИРД связано исключительно с виновными действиями Ответчика, выразившимися в непредставлении им расчетов санитарно-защитных зон. Несвоевременное предоставление Заказчиком санитарно-эпидемиологического заключения по указанным выше обстоятельствам не может являться основаниям для продления срока выполнения работ Генеральным подрядчиком.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки по договору подряда (в т.ч. по предварительному договору).
Решение: Требование удовлетворено.Таким образом, несвоевременное предоставление Заказчиком документов по п. 39 Перечня ИРД связано исключительно с виновными действиями Ответчика, выразившимися в непредставлении им расчетов санитарно-защитных зон. Несвоевременное предоставление Заказчиком санитарно-эпидемиологического заключения по указанным выше обстоятельствам не может являться основаниям для продления срока выполнения работ Генеральным подрядчиком.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Путеводитель по судебной практике. Подряд. Общие положенияКак указано в договоре подряда, сроком начала выполнения работ является день поступления исполнителю авансового платежа и момент согласования Графика выдачи исходных данных в соответствии с перечнем, содержащемся в приложении N 5. В этом приложении указана исходно-разрешительная документация и технические данные.
Статья: Пути совершенствования правового регулирования отношений по договору на выполнение проектных и изыскательских работ
(Свит Ю.П., Капинус Н.И., Ишин А.В.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2023, N 7)Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора подряда, оно определяет характер и объем подготавливаемой проектной документации, технические, эксплуатационные и иные требования к проектируемому объекту капитального строительства. В задание на проектирование включается перечень национальных стандартов и сводов правил, которые обязательны для разработчика проектной документации, а также национальных стандартов, сводов правил и иных документов, которые могут применяться на добровольной основе. Задание на проектирование представляет собой документ, содержащий решения и мероприятия, необходимые для подготовки проектной документации в отношении конкретных видов объектов капитального строительства, их частей, а также исходно-разрешительную документацию, достаточную для подготовки проектной документации.
(Свит Ю.П., Капинус Н.И., Ишин А.В.)
("Законы России: опыт, анализ, практика", 2023, N 7)Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора подряда, оно определяет характер и объем подготавливаемой проектной документации, технические, эксплуатационные и иные требования к проектируемому объекту капитального строительства. В задание на проектирование включается перечень национальных стандартов и сводов правил, которые обязательны для разработчика проектной документации, а также национальных стандартов, сводов правил и иных документов, которые могут применяться на добровольной основе. Задание на проектирование представляет собой документ, содержащий решения и мероприятия, необходимые для подготовки проектной документации в отношении конкретных видов объектов капитального строительства, их частей, а также исходно-разрешительную документацию, достаточную для подготовки проектной документации.
Нормативные акты
<Письмо> Минстроя России от 10.02.2020 N 4154-ОД/08
<По вопросу согласования проектной документации>Исходя из изложенного, Департамент сообщает, что для выполнения проектной документации, ее экспертизы, строительства, получения разрешения на строительство и, соответственно разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в перечень представляемых застройщиком (техническим заказчиком) исходно-разрешительной документации не входит согласование проектной документации с автором проекта, в случае принятия решения о его реконструкции.
<По вопросу согласования проектной документации>Исходя из изложенного, Департамент сообщает, что для выполнения проектной документации, ее экспертизы, строительства, получения разрешения на строительство и, соответственно разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства в перечень представляемых застройщиком (техническим заказчиком) исходно-разрешительной документации не входит согласование проектной документации с автором проекта, в случае принятия решения о его реконструкции.