Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ 44-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ 44-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2022 N 21АП-3169/2020 по делу N А84-1244/2019
Требование: О взыскании задолженности по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.
Решение: Судом первой инстанции в удовлетворении требования отказано. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено частично.Отказывая в удовлетворении первоначального и встречного иска, арбитражный суд первой инстанции руководствовался положениями главы 37 ГК РФ и Закона N 44-ФЗ, условиями контракта, принял и оценил в качестве надлежащего доказательства заключение АНО судебной экспертизы "КРЫМСУДЭКСПЕРТ" от 01.06.2020 N 14-06/1; признал не оказанием заказчиком содействия подрядчику, которое является просрочкой кредитора, исключающей в порядке статьи 406 ГК РФ ответственность подрядчика за просрочку выполнения работ, непредставление ответов заказчиком на письма подрядчика от 29.05.2018, от 31.05.2018, от 04.06.2018, от 19.06.2018, от 30.07.2018.
Требование: О взыскании задолженности по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту спортивной площадки.
Встречное требование: О взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту.
Решение: Судом первой инстанции в удовлетворении требования отказано. Судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено частично.Отказывая в удовлетворении первоначального и встречного иска, арбитражный суд первой инстанции руководствовался положениями главы 37 ГК РФ и Закона N 44-ФЗ, условиями контракта, принял и оценил в качестве надлежащего доказательства заключение АНО судебной экспертизы "КРЫМСУДЭКСПЕРТ" от 01.06.2020 N 14-06/1; признал не оказанием заказчиком содействия подрядчику, которое является просрочкой кредитора, исключающей в порядке статьи 406 ГК РФ ответственность подрядчика за просрочку выполнения работ, непредставление ответов заказчиком на письма подрядчика от 29.05.2018, от 31.05.2018, от 04.06.2018, от 19.06.2018, от 30.07.2018.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"LegalTech в сфере предпринимательской деятельности: монография"
(отв. ред. И.В. Ершова, О.В. Сушкова)
("Проспект", 2023)Рассматривая вопрос о назначении штрафов, необходимым представляется затронуть проблему необоснованного уклонения заказчика от принятия результатов исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). С 1 января 2022 г. принятием оптимизационного пакета эта проблема частично решена путем введения такого инструмента, как "электронное актирование": участник закупки загружает документы об исполнении контракта в ЕИС, что лишает заказчика возможности в дальнейшем привлекать участника закупки к ответственности за просрочку исполнения контракта. Однако, как указывается в ст. 94 Закона N 44-ФЗ, датой приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. То есть в любом случае заказчик может затянуть процесс принятия результата исполненного контракта.
(отв. ред. И.В. Ершова, О.В. Сушкова)
("Проспект", 2023)Рассматривая вопрос о назначении штрафов, необходимым представляется затронуть проблему необоснованного уклонения заказчика от принятия результатов исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем). С 1 января 2022 г. принятием оптимизационного пакета эта проблема частично решена путем введения такого инструмента, как "электронное актирование": участник закупки загружает документы об исполнении контракта в ЕИС, что лишает заказчика возможности в дальнейшем привлекать участника закупки к ответственности за просрочку исполнения контракта. Однако, как указывается в ст. 94 Закона N 44-ФЗ, датой приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного заказчиком. То есть в любом случае заказчик может затянуть процесс принятия результата исполненного контракта.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)4. В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
<Письмо> Минздрава России от 27.12.2022 N 22-0/И/2-22583
<О направлении обзора основных нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных Казначейством РФ и Минздравом России в рамках ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2022 году>- неприменение или некорректное применение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за несвоевременное исполнение обязательств по контрактам, а также поставку товара, не соответствующего условиям контрактов, а именно, неверно рассчитаны размеры штрафов по контрактам (завышены/занижены), не осуществление претензионной работы (нарушение ч. 6, 7, 8 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);
<О направлении обзора основных нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольных мероприятий, проведенных Казначейством РФ и Минздравом России в рамках ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 2022 году>- неприменение или некорректное применение мер ответственности к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) за несвоевременное исполнение обязательств по контрактам, а также поставку товара, не соответствующего условиям контрактов, а именно, неверно рассчитаны размеры штрафов по контрактам (завышены/занижены), не осуществление претензионной работы (нарушение ч. 6, 7, 8 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);