Отмена решения об одностороннем расторжении
Подборка наиболее важных документов по запросу Отмена решения об одностороннем расторжении (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2023 N 13АП-41484/2022 по делу N А56-16373/2021
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: 1) О признании недействительным уведомления об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта; 2) О взыскании неустойки, штрафа; 3) О взыскании стоимости некачественно выполненных работ.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, допустил отступления в работе от условий контракта и не устранил недостатки в разумный срок.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано.То обстоятельство, что истец полагал возможным продолжить преодоление препятствий к надлежащему исполнению условий контракта, находящихся вне зоны ответственности генерального подрядчика, не может являться основанием для отмены принятого решения об одностороннем расторжении контракта, так как указанные препятствия возникли по вине истца.
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требования заказчика: 1) О признании недействительным уведомления об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта; 2) О взыскании неустойки, штрафа; 3) О взыскании стоимости некачественно выполненных работ.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик неоднократно нарушал сроки выполнения работ, допустил отступления в работе от условий контракта и не устранил недостатки в разумный срок.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано.То обстоятельство, что истец полагал возможным продолжить преодоление препятствий к надлежащему исполнению условий контракта, находящихся вне зоны ответственности генерального подрядчика, не может являться основанием для отмены принятого решения об одностороннем расторжении контракта, так как указанные препятствия возникли по вине истца.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Порядок расторжения договора подряда
(КонсультантПлюс, 2024)Суд первой инстанции, удовлетворяя требования в части взыскания оплаченных по договору... руб., исходил из отсутствия доказательств устранения исполнителем замечаний к проектной документации стадии РД, отсутствия потребительской ценности выполненных работ с выявленными заказчиком недостатками. Суд указал на отсутствие совокупности необходимых условий для взыскания предъявленных убытков; договор признал расторгнутым заказчиком в одностороннем порядке в связи с отказом от его исполнения...
(КонсультантПлюс, 2024)Суд первой инстанции, удовлетворяя требования в части взыскания оплаченных по договору... руб., исходил из отсутствия доказательств устранения исполнителем замечаний к проектной документации стадии РД, отсутствия потребительской ценности выполненных работ с выявленными заказчиком недостатками. Суд указал на отсутствие совокупности необходимых условий для взыскания предъявленных убытков; договор признал расторгнутым заказчиком в одностороннем порядке в связи с отказом от его исполнения...
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Как заказчику расторгнуть государственный или муниципальный контракт в одностороннем порядке
(КонсультантПлюс, 2024)Отмените решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления поставщик (подрядчик, исполнитель) устранил нарушение, а также возместил расходы на экспертизу (при ее проведении) (ч. 14 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)Отмените решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления поставщик (подрядчик, исполнитель) устранил нарушение, а также возместил расходы на экспертизу (при ее проведении) (ч. 14 ст. 95 Закона N 44-ФЗ).
Статья: Об отмене заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта
(Блинцов Д.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 6)Поставщик посчитал, что размещенное в ЕИС решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта содержит сведения, не соответствующие действительности, которые порочат деловую репутацию поставщика как хозяйствующего субъекта. В связи с этим он обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании заказчика разместить в ЕИС информацию об отмене решения об одностороннем расторжении контракта.
(Блинцов Д.)
("Прогосзаказ.рф", 2019, N 6)Поставщик посчитал, что размещенное в ЕИС решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта содержит сведения, не соответствующие действительности, которые порочат деловую репутацию поставщика как хозяйствующего субъекта. В связи с этим он обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании заказчика разместить в ЕИС информацию об отмене решения об одностороннем расторжении контракта.
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Федеральный закон от 25.12.2023 N 624-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1) при исполнении контракта, заключенного с таким участником закупки, применяются положения настоящего Федерального закона, касающиеся составления, подписания и направления документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, документов при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, соглашения об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, извещения об отмене такого решения без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"1) при исполнении контракта, заключенного с таким участником закупки, применяются положения настоящего Федерального закона, касающиеся составления, подписания и направления документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке, документов при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта, соглашения об изменении условий контракта, соглашения о расторжении контракта, решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, извещения об отмене такого решения без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;