Давальческая схема документы
Подборка наиболее важных документов по запросу Давальческая схема документы (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2022 N 13АП-29731/2022 по делу N А56-28396/2022
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Субподрядчиком нарушены промежуточные сроки выполнения работ.
Решение: Удовлетворено в части.Представленные доказательства не свидетельствуют о том, что Субподрядчик обращался к Подрядчику с запросами о предоставлении документации, оборудования, материалов МТР по давальческой схеме, необходимой для сдачи работ информации, а также о том, что он приостанавливал выполнение работ.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: О взыскании неустойки.
Обстоятельства: Субподрядчиком нарушены промежуточные сроки выполнения работ.
Решение: Удовлетворено в части.Представленные доказательства не свидетельствуют о том, что Субподрядчик обращался к Подрядчику с запросами о предоставлении документации, оборудования, материалов МТР по давальческой схеме, необходимой для сдачи работ информации, а также о том, что он приостанавливал выполнение работ.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2023 N 13АП-36196/2023 по делу N А56-105324/2022
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования подрядчика: 3) О взыскании задолженности.
Обстоятельства: Заключенный сторонами договор расторгнут, при этом объем фактически выполненных ответчиком работ по отделке помещений не соответствует размеру перечисленного истцом аванса.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Отказано.Суд первой инстанции отметил, что односторонние акты выполненных работ, оформленные в отсутствие исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования выполненных работ, иных актов, подтверждающих физическое выполнение работ, исполнительных схем, сертификатов, паспортов на оборудование, отчетов об использовании давальческого сырья и иной исполнительной документации по предъявляемым к приемке работам, выполненных за отчетный период), не являются документами, подтверждающими фактическое выполнение работ.
Категория спора: Подряд.
Требования заказчика: 1) О взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса; 2) О взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования подрядчика: 3) О взыскании задолженности.
Обстоятельства: Заключенный сторонами договор расторгнут, при этом объем фактически выполненных ответчиком работ по отделке помещений не соответствует размеру перечисленного истцом аванса.
Решение: 1) Удовлетворено в части; 2) Удовлетворено в части; 3) Отказано.Суд первой инстанции отметил, что односторонние акты выполненных работ, оформленные в отсутствие исполнительной документации (актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования выполненных работ, иных актов, подтверждающих физическое выполнение работ, исполнительных схем, сертификатов, паспортов на оборудование, отчетов об использовании давальческого сырья и иной исполнительной документации по предъявляемым к приемке работам, выполненных за отчетный период), не являются документами, подтверждающими фактическое выполнение работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Вопрос: Как провести инвентаризацию давальческих материалов?
(Консультация эксперта, 2024)Также необходимо учесть, что на момент проверки наличия материалов они могут быть использованы подрядчиком в каком-то объеме. Тогда инвентаризации также подлежат готовая продукция, выполненная из этих материалов, и/или незавершенное производство. Оценку фактического количества использованных материалов следует проводить на основании расходных и исполнительных документов (схем, чертежей, журналов и т.п.).
(Консультация эксперта, 2024)Также необходимо учесть, что на момент проверки наличия материалов они могут быть использованы подрядчиком в каком-то объеме. Тогда инвентаризации также подлежат готовая продукция, выполненная из этих материалов, и/или незавершенное производство. Оценку фактического количества использованных материалов следует проводить на основании расходных и исполнительных документов (схем, чертежей, журналов и т.п.).
Статья: Переработка давальческих материалов
(Стриж К.С.)
("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2021, N 6)Согласно актам-сведениям по каждому цеху (отделению) и виду производства продукции предприятием формируются показатели производственного учета по движению сырья, выработанной готовой (товарной) продукции, передача полуфабрикатов (компонентов при давальческой схеме переработки) на дальнейшее производство, а также формируются остатки не переданных в производство сырья, продуктов переработки, содержащиеся в отделениях и цехах в емкостях, аппаратах, цеховых и межцеховых трубопроводах.
(Стриж К.С.)
("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2021, N 6)Согласно актам-сведениям по каждому цеху (отделению) и виду производства продукции предприятием формируются показатели производственного учета по движению сырья, выработанной готовой (товарной) продукции, передача полуфабрикатов (компонентов при давальческой схеме переработки) на дальнейшее производство, а также формируются остатки не переданных в производство сырья, продуктов переработки, содержащиеся в отделениях и цехах в емкостях, аппаратах, цеховых и межцеховых трубопроводах.
Нормативные акты
Постановление Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465
(ред. от 12.08.2023)
"О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(вместе с "Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу")изменение схемы использования давальческих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий);
(ред. от 12.08.2023)
"О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
(вместе с "Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу")изменение схемы использования давальческих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий);
Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 12.01.2022 N АКПИ21-894
<Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим пункта 2 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465>пункт 2 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465 (далее - Положение), содержит понятия, используемые в Положении, в частности: существенные изменения условий поставки (в том числе производства) продукции - обстоятельства, при наступлении которых происходит изменение себестоимости продукции в текущем году по сравнению с себестоимостью в базовом году более чем на 5 процентов и при этом плановая рентабельность (прибыль) в случае увеличения в текущем году себестоимости продукции снижается до уровня ниже 10 процентов плановых собственных затрат головного исполнителя (исполнителя) на поставку (включая производство) этой продукции, а для головного исполнителя (исполнителя) в случае, если доля его собственных затрат в себестоимости продукции составляет 20 процентов и более, - менее 5 процентов себестоимости продукции в результате действия одного или нескольких из следующих факторов: изменение требований к поставляемой продукции государственным заказчиком (заказчиком) или по согласованию с ним организацией, имеющей государственные контракты (контракты) на выполнение работ (в том числе научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ), оказание услуг в отношении этой продукции, повлекшее внесение изменений в конструкторскую и (или) техническую документацию на указанную продукцию; изменение ежегодного объема поставки (в том числе производства) продукции и (или) выручки организации; изменение курса рубля к иностранным валютам; принятие федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления; изменение объема и (или) состава специальных затрат и (или) затрат на подготовку и освоение производства такой продукции; изменение схемы использования давальческих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий); изменение цены продукции, поставляемой в рамках кооперации головного исполнителя государственного контракта по государственному оборонному заказу, вследствие регистрации (утверждения) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" цены продукции в сфере ядерного оружейного комплекса в соответствии с пунктом 115 Положения.
<Об отказе в удовлетворении заявления о признании частично недействующим пункта 2 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 N 1465>пункт 2 Положения о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. N 1465 (далее - Положение), содержит понятия, используемые в Положении, в частности: существенные изменения условий поставки (в том числе производства) продукции - обстоятельства, при наступлении которых происходит изменение себестоимости продукции в текущем году по сравнению с себестоимостью в базовом году более чем на 5 процентов и при этом плановая рентабельность (прибыль) в случае увеличения в текущем году себестоимости продукции снижается до уровня ниже 10 процентов плановых собственных затрат головного исполнителя (исполнителя) на поставку (включая производство) этой продукции, а для головного исполнителя (исполнителя) в случае, если доля его собственных затрат в себестоимости продукции составляет 20 процентов и более, - менее 5 процентов себестоимости продукции в результате действия одного или нескольких из следующих факторов: изменение требований к поставляемой продукции государственным заказчиком (заказчиком) или по согласованию с ним организацией, имеющей государственные контракты (контракты) на выполнение работ (в том числе научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ), оказание услуг в отношении этой продукции, повлекшее внесение изменений в конструкторскую и (или) техническую документацию на указанную продукцию; изменение ежегодного объема поставки (в том числе производства) продукции и (или) выручки организации; изменение курса рубля к иностранным валютам; принятие федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, правовых актов органов местного самоуправления; изменение объема и (или) состава специальных затрат и (или) затрат на подготовку и освоение производства такой продукции; изменение схемы использования давальческих материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий); изменение цены продукции, поставляемой в рамках кооперации головного исполнителя государственного контракта по государственному оборонному заказу, вследствие регистрации (утверждения) Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" цены продукции в сфере ядерного оружейного комплекса в соответствии с пунктом 115 Положения.