Авансирование строительство по 44-фз
Подборка наиболее важных документов по запросу Авансирование строительство по 44-фз (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.04.2023 N 15АП-3159/2023 по делу N А32-33612/2022
Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта.
Решение: В удовлетворении требования отказано.22 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 12.4 контракта и статей 450.1, 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) лицей принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как ООО "Оксиген" осуществляло работы с регулярным нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ; на 22 апреля 2022 года темп продвижения работ на объекте указывал на то, что к установленному контрактом сроку работы в полном объеме не будут выполнены. Установление срока до 31.12.2022 не исключает невыполнение работ в срок. За весь срок строительства готовность объекта составила 29% при наличии аванса более 50 млн руб. Заявляя о согласовании графика работ до 31.12.2022, истец не учитывает, что дополнительное соглашение о продлении срока работ не заключалось.
Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения муниципального контракта.
Решение: В удовлетворении требования отказано.22 апреля 2022 года в соответствии с пунктом 12.4 контракта и статей 450.1, 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) лицей принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, так как ООО "Оксиген" осуществляло работы с регулярным нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ; на 22 апреля 2022 года темп продвижения работ на объекте указывал на то, что к установленному контрактом сроку работы в полном объеме не будут выполнены. Установление срока до 31.12.2022 не исключает невыполнение работ в срок. За весь срок строительства готовность объекта составила 29% при наличии аванса более 50 млн руб. Заявляя о согласовании графика работ до 31.12.2022, истец не учитывает, что дополнительное соглашение о продлении срока работ не заключалось.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2021 N 13АП-2554/2021 по делу N А26-4634/2020
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требование подрядчика: О признании незаконным одностороннего отказа от контракта.
Обстоятельства: Подрядчик полагает, что несоблюдение установленных сроков выполнения работ, послужившее основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта, произошло по вине заказчика.
Решение: Удовлетворено.Уведомлением от 23.12.2019 N 3343 КУ РК "УКС РК" сославшись на неисполнение подрядчиком обязательств по представлению документации в порядке и объеме, предусмотренных контрактом, на отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, уведомило ООО "ПромМонтажАвтоматика" о принятом заказчиком на основании статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), пунктов 8.4 и 8.4.1 контракта решении о расторжении контракта в одностороннем порядке; предложило возвратить перечисленный заказчиком авансовый платеж.
Категория спора: Подряд для государственных нужд.
Требование подрядчика: О признании незаконным одностороннего отказа от контракта.
Обстоятельства: Подрядчик полагает, что несоблюдение установленных сроков выполнения работ, послужившее основанием для одностороннего отказа от исполнения контракта, произошло по вине заказчика.
Решение: Удовлетворено.Уведомлением от 23.12.2019 N 3343 КУ РК "УКС РК" сославшись на неисполнение подрядчиком обязательств по представлению документации в порядке и объеме, предусмотренных контрактом, на отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, уведомило ООО "ПромМонтажАвтоматика" о принятом заказчиком на основании статей 715, 717 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), части 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), пунктов 8.4 и 8.4.1 контракта решении о расторжении контракта в одностороннем порядке; предложило возвратить перечисленный заказчиком авансовый платеж.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Об особенностях расходования средств субсидий, бюджетных инвестиций отдельными видами юридических лиц
(Байрашев В.Р.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2021, N 5)Суть дела: заказник АО "НПК "Уралвагонзавод" получил бюджетные инвестиции и в соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона N 44-ФЗ заключил контракт на строительство гальванического цеха, предусмотрев авансовые платежи в размере 30% НМЦК для выполнения строительно-монтажных работ, приобретения инженерного оборудования.
(Байрашев В.Р.)
("Оборонно-промышленный комплекс: управление, экономика и финансы, право", 2021, N 5)Суть дела: заказник АО "НПК "Уралвагонзавод" получил бюджетные инвестиции и в соответствии с ч. 5 ст. 15 Закона N 44-ФЗ заключил контракт на строительство гальванического цеха, предусмотрев авансовые платежи в размере 30% НМЦК для выполнения строительно-монтажных работ, приобретения инженерного оборудования.
Готовое решение: В каком порядке провести закупку работ по капитальному ремонту объекта капстроительства по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2024)выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства и поставка оборудования, если проектная документация уже имеется и в ней предусмотрено оборудование, необходимое для эксплуатации объекта. При этом в контракте необходимо раздельно указать стоимость строительных работ и стоимость оборудования (ч. 63.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ).
(КонсультантПлюс, 2024)выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капремонту объекта капстроительства и поставка оборудования, если проектная документация уже имеется и в ней предусмотрено оборудование, необходимое для эксплуатации объекта. При этом в контракте необходимо раздельно указать стоимость строительных работ и стоимость оборудования (ч. 63.1 ст. 112 Закона N 44-ФЗ).
Нормативные акты
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)2) о размере аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, поставку предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства (в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена контрактом), в размере меньшем, чем в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.
(ред. от 25.12.2023)
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)2) о размере аванса в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных изысканий, поставку предусмотренного проектной документацией объекта капитального строительства оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта капитального строительства (в случае, если поставка данного оборудования предусмотрена контрактом), в размере меньшем, чем в отношении этапов исполнения контракта, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства.