Сроки госконтракта могут признать нарушением
Подборка наиболее важных документов по запросу Сроки госконтракта могут признать нарушением (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от 20.09.2021 N 301-ЭС21-15833 по делу N А39-7762/2019
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об обязании исполнить условия контракта на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы интеллектуального видеонаблюдения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, о взыскании неустойки, пеней и штрафа.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено в части взыскания пеней, поскольку факт нарушения сроков возврата системы безопасности подтвержден. В удовлетворении остальной части требования отказано, поскольку факт неисполнения обязательств по контракту не доказан.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 329, 330, 401, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", суды в удовлетворении исковых требований в указанной части отказали, признав, что учреждение не доказало факт невыполнения исполнителем обязательств по государственному контракту, за исключением нарушения срока возврата Системы.
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об обязании исполнить условия контракта на оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию системы интеллектуального видеонаблюдения комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности, о взыскании неустойки, пеней и штрафа.
Обжалуемый результат спора: Требование удовлетворено в части взыскания пеней, поскольку факт нарушения сроков возврата системы безопасности подтвержден. В удовлетворении остальной части требования отказано, поскольку факт неисполнения обязательств по контракту не доказан.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.Оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями статей 309, 329, 330, 401, 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", суды в удовлетворении исковых требований в указанной части отказали, признав, что учреждение не доказало факт невыполнения исполнителем обязательств по государственному контракту, за исключением нарушения срока возврата Системы.
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Несправедливые договорные условия
(КонсультантПлюс, 2024)"...В ходе рассмотрения дела [о взыскании с подрядчика пеней за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту - ред.] ООО... [подрядчик - ред.] предъявило встречный иск о... признании недействительным пункта 4.2 государственного контракта... и его приложения N 2 с графиком производства строительно-монтажных работ.
(КонсультантПлюс, 2024)"...В ходе рассмотрения дела [о взыскании с подрядчика пеней за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту - ред.] ООО... [подрядчик - ред.] предъявило встречный иск о... признании недействительным пункта 4.2 государственного контракта... и его приложения N 2 с графиком производства строительно-монтажных работ.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Обзор: "На какую интересную практику по Закону N 44-ФЗ обратила внимание ФАС в сентябрьских обзорах"
(КонсультантПлюс, 2020)О том, установление каких еще сроков исполнения госконтракта могут признать нарушением, читайте в нашем обзоре.
(КонсультантПлюс, 2020)О том, установление каких еще сроков исполнения госконтракта могут признать нарушением, читайте в нашем обзоре.
Обзор: "Ошибки в сроке исполнения госконтракта: примеры из практики за октябрь - ноябрь 2019 года"
(КонсультантПлюс, 2020)ОШИБКИ В СРОКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА:
(КонсультантПлюс, 2020)ОШИБКИ В СРОКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСКОНТРАКТА:
Нормативные акты
"Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2019)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019)Корпорация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.